在線咨詢
律師在線
點擊咨詢
意見反饋
回到頂部
寧波
原告楊米進與被告仙居亞西亞肌醇廠為定作合同糾紛案，為被告代理，維護被告合法權(quán)益。
? 2001年6月15日，原、被告簽訂《新大樓鋁合金門窗安裝協(xié)議》，被告的新大樓四層鋁合金門窗安裝工作由原告承攬，由原告提供材料，報酬為每平方米130元。協(xié)議規(guī)定：第一層（第一期）的完工期限為2001年7月1日、以后每期工期為20至25天即第二層（第二期）的完工期限為2001年7月26日、第三層和第四層（第三期）的完工期限為2001年8月20日。報酬分期支付。在每期完工驗收合格后付清該期報酬。 ? ?原告安裝了第一層、第二層后，被告依約支付了第一期、第二期的報酬。第三層的安裝，原告拖到2002年5月底才完工。第四層的鋁合金門窗，原告只安裝了四周邊框，至今一直未完工，致使被告對第四層房屋無法使用。被告多次催促原告早日完工未果。 ? ?令被告意想不到的是，原告不但不來完工，反于2002年8月7日以被告拖欠報酬為由申請法院對被告廠的設(shè)備采取保全措施予以查封。被告不知用法律維護自已的合法權(quán)益，委曲求全地付了第三層的報酬5000元（按協(xié)議規(guī)定，第三期未完工，被告無權(quán)要求支付屬于第三期的報酬）。2003年5月8日，原告又向法院提起訴訟，要求被告償付第四層鋁合金門窗邊框的材料款9711.80元。審理過程中，被告提出反訴，要求原告賠償因其延誤工期不能完工給被告造成的損失。 ? ?應(yīng)東峰律師接受被告仙居亞西亞肌醇廠的聘請，擔(dān)任其訴訟代理人參加訴訟。庭審中，應(yīng)東峰律師提出以下代理意見： ? ?一、原、被告簽訂的《新大樓鋁合金門窗按裝協(xié)議》合法有效，雙方的定作承攬合同關(guān)系成立，雙方應(yīng)履行合同規(guī)定的義務(wù)。 ? ?二、原告未依合同規(guī)定完成第三期第四層的安裝工作，至今已延誤工期22個月多，嚴(yán)重違約。由于原告嚴(yán)重違約，繼續(xù)履行合同已沒有必要，協(xié)議應(yīng)予解除。 ? ?三、原告應(yīng)負(fù)不能完工的違約責(zé)任，賠償因此給被告造成的損失。被告的反訴成立，應(yīng)予支持。原告要求被告償付第四層鋁合金門窗邊框材料款9711.80元的請求無理，不應(yīng)支持。據(jù)調(diào)查，鋁合金門窗邊框的價值僅占整幢鋁合金門窗的35％左右。 ? ?四、原告不能完工的理由不能成立。原告稱被告的廠遷到江西去了，叫他不要安裝了。這完全不符事實，也不合常理。即使被告的廠遷到江西，剛建好的13間四層的新大樓還要早日安裝好門窗投入使用，包括租給他人。實際上，被告已與他人簽訂了第三層、第四層房屋的租賃合同，因原告不能完工，無法將房屋交付使用。被告一直催促原告早日完工，并沒有叫原告不要安裝。 ? ?開庭審理后，經(jīng)調(diào)解，雙方達(dá)成協(xié)議，由被告給付原告人民幣3000元，解除《按裝協(xié)議》，被告的合法權(quán)益得以維護。 ?
該內(nèi)容對我有幫助 贊一個
我有類似問題？馬上聯(lián)系律師
律霸用戶端下載
及時查看律師回復(fù)
掃碼APP下載
掃碼關(guān)注微信公眾號
寧波硬核措施：“真金白銀”促復(fù)工復(fù)產(chǎn)！
2020-02-17高樓墜物怎么索賠
2020-03-09醫(yī)療技術(shù)鑒定機構(gòu)怎么選擇
2020-03-11云南省律師收費標(biāo)準(zhǔn)
2020-03-13外商投資企業(yè)的設(shè)立程序
2020-03-23偷偷錄音現(xiàn)在也可以算合法了
2020-03-23域名的權(quán)屬證明
2020-04-10聚眾賭博罪的構(gòu)成
2020-04-10壟斷競爭的特點有什么
2020-04-10著作權(quán)許可使用的合同
2020-04-15商標(biāo)評審委員會的裁定效力是怎樣規(guī)定的
2020-04-16加班加點的計算與補休
2020-04-17高空墜物傷人該向誰索取賠償
2020-04-23合同詐騙罪的犯罪構(gòu)成是什么？
2020-04-27房產(chǎn)稅優(yōu)惠政策看過來！
2020-04-29最新工傷保險繳費比例看過來！
2020-04-27離婚時撫養(yǎng)費的給付標(biāo)準(zhǔn)
2020-04-28酒后開車撞死人如何解決
2020-04-30非法入侵住宅罪的概念詳解
2020-04-30兩個孩子撫養(yǎng)權(quán)法官怎么判？
2020-04-30分割夫妻共同財產(chǎn)需要遵循什么原則？
2020-05-01非婚生子女撫養(yǎng)費如何確定？
2020-05-01知識產(chǎn)權(quán)是不是夫妻共同財產(chǎn)？
2020-05-01子女撫養(yǎng)費訴訟時效一般多久？
2020-05-02離婚如何確定子女撫養(yǎng)費數(shù)額？
2020-05-02孩子撫養(yǎng)權(quán)判決考慮哪些因素？
2020-05-03債權(quán)訴訟時效期屆滿如何處理
2020-05-03農(nóng)村建房貸款如何辦理手續(xù)
2020-05-04國務(wù)院農(nóng)民拆遷賠付政策新標(biāo)準(zhǔn)有哪些？
2020-05-04優(yōu)先考慮子女撫養(yǎng)權(quán)的情形有哪些？
2020-05-04協(xié)議離婚程序有哪些？要多久？
2020-05-05哪些情形下單位可以解除勞動合同
2020-05-06行政賠償可以調(diào)解嗎
2020-05-28夫妻離婚分割夫妻共同財產(chǎn)有哪些規(guī)定？
2020-05-09罪犯想申請保外就醫(yī)如何辦理
2020-05-09假離婚行為進行財產(chǎn)公證有沒有法律效力？
2020-05-09夫妻共同財產(chǎn)查詢申請書怎么寫？
2020-05-10解散事由有哪些
2020-05-10離婚能不能向?qū)Ψ阶酚懬啻簱p失費？
2020-05-10大學(xué)生法律意識的培養(yǎng)是長期的推進目標(biāo)
2020-05-12