其一:工期延誤的簽證。發(fā)包人提供原材料、設(shè)備、場(chǎng)地、圖紙、技術(shù)資料,一方面會(huì)導(dǎo)致正常開(kāi)工時(shí)間延期,開(kāi)工后又會(huì)導(dǎo)致工期延誤,甚至停工。一旦發(fā)包方不能夠按合同約定的時(shí)間和條件履行上述義務(wù),承包人一定要及時(shí)進(jìn)行工期的簽證,無(wú)論以后的工程是否復(fù)工,工期是否延期,簽證所確認(rèn)的順延工期一定是可以在總工期中扣除的。如果因?yàn)樯鲜鍪录?dǎo)致承包人停工、窩工,這些簽證也將成為承包人向發(fā)包人主張停工損失的有力證據(jù)。
其二:工程量的簽證。目前施工合同通常會(huì)采用承包人按專(zhuān)用條款約定每月向工程師提交已完工工程量的報(bào)告、工程師審核確認(rèn)后作為發(fā)包方支付進(jìn)度款的依據(jù)。工程師對(duì)工程量的確認(rèn),意味著對(duì)已完成工程量的價(jià)款的確認(rèn)。工程量的及時(shí)簽證,對(duì)工程價(jià)款的最終結(jié)算,是最直接的證據(jù)。當(dāng)發(fā)生結(jié)算糾紛時(shí),無(wú)論工程有無(wú)最終完工,發(fā)包方是否按合同的約定如期支付進(jìn)度工程款,通常是承包人向發(fā)包人主張違約責(zé)任的重要依據(jù)。而工程在停工之前,已施工部分工程量務(wù)必需要簽證固定,這將是工程結(jié)算的重要依據(jù)。
其三:價(jià)款調(diào)整的簽證。工程設(shè)計(jì)變更、工程量的變化和調(diào)整、施工條件的變化等,都會(huì)引起合同約定的工程價(jià)款的改變。對(duì)此,承包人一定要及時(shí)簽證,固定價(jià)款。發(fā)包人口頭承諾、空頭支票是萬(wàn)萬(wàn)不能相信的。尤其是投標(biāo)時(shí),工程量清單部分中沒(méi)有而在施工過(guò)程中臨時(shí)增加的工程,沒(méi)有甲方的書(shū)面指令和簽證,承包人即使做了,發(fā)生工程結(jié)算糾紛時(shí),只要發(fā)包方不認(rèn),監(jiān)理不予證明,工程造價(jià)機(jī)構(gòu)是不會(huì)輕易確認(rèn)的。這些簽證,在停工之前,在施工的每個(gè)環(huán)節(jié),承包人務(wù)必要做到邊施工邊簽證。
其四:窩工、停工損失的簽證。發(fā)生工程進(jìn)度款不能按合同約定支付;工程師不能按合同約定提供所需的指令、批準(zhǔn);停水、停電超過(guò)合同約定的期限,承包人已完工部分工程未及時(shí)檢驗(yàn)等,往往導(dǎo)致承包人停工、窩工。停工、窩工的損失應(yīng)及時(shí)按合同約定的期限和程序進(jìn)行簽證固定。
該內(nèi)容對(duì)我有幫助 贊一個(gè)
驗(yàn)證手機(jī)號(hào)
我已閱讀并同意《用戶(hù)服務(wù)協(xié)議》和《律霸隱私政策》
我們會(huì)嚴(yán)格保護(hù)您的隱私,請(qǐng)放心輸入
為保證隱私安全,請(qǐng)輸入手機(jī)號(hào)碼驗(yàn)證身份。驗(yàn)證后咨詢(xún)會(huì)派發(fā)給律師。
專(zhuān)業(yè)律師 快速響應(yīng)
累計(jì)服務(wù)用戶(hù)745W+次
發(fā)布咨詢(xún)
多位律師解答
及時(shí)追問(wèn)律師
掃碼APP下載
掃碼關(guān)注微信公眾號(hào)
公司墊付醫(yī)藥費(fèi)的是否需要償還
2021-03-19重大勞動(dòng)安全事故罪的犯罪主體
2021-02-20中秋節(jié)、國(guó)慶節(jié)超時(shí)加班違反勞動(dòng)法嗎
2021-02-08外貿(mào)出口程序是怎樣的
2021-02-16最新交通事故起訴有效時(shí)間
2020-12-07貴陽(yáng)南明區(qū)組織產(chǎn)品質(zhì)量仲裁檢驗(yàn)和鑒定,開(kāi)展對(duì)棉花、毛絨、繭絲、麻類(lèi)纖維質(zhì)量公證檢驗(yàn)辦理(流程、材料、地點(diǎn)、費(fèi)用、條件)
2021-03-24哪些建筑屬違建
2020-12-10病假單位會(huì)辭退嗎
2020-12-26購(gòu)房之后應(yīng)怎樣避免吃虧
2021-03-04房產(chǎn)贈(zèng)與過(guò)戶(hù)程序是什么
2020-11-11深圳住房公積金提取預(yù)約手續(xù)是怎樣的
2021-02-12勞動(dòng)訴訟的審理程序是什么
2021-01-09人壽保險(xiǎn)的理賠流程是怎樣的
2020-12-14交通肇事逃逸的保險(xiǎn)公司怎么理賠
2021-02-01網(wǎng)絡(luò)上訂立的保險(xiǎn)合同需要注意音頻形式的說(shuō)明
2020-11-20因特別約定條款引起的保險(xiǎn)糾紛案例分析
2021-02-20某保險(xiǎn)公司訴黃某保險(xiǎn)合同糾紛上訴案
2020-11-26保險(xiǎn)合同是要式合同嗎
2020-11-24再保險(xiǎn)合同有哪些特點(diǎn)
2020-11-26重復(fù)投保有什么后果
2020-12-21