工程合同，是發(fā)包人與承包人對建設施工所簽訂的合同，一般的合同會對違約責任進行約定。那么，工程合同的違約責任有哪些?今天，律霸小編為您詳細解答這一問題。

一、工期延誤違約責任的認定處理

如工程未能在合同約定的期限內竣工，發(fā)包方會要求承包方承擔工期違約責任，承包方會要求發(fā)包方賠償其停工、窩工損失。

審判實踐中遇到的主要問題是：承包方因發(fā)包方在施工過程中未按合同約定支付工程進度款或提供原材料、設備、場地、技術資料而主張工期順延權，即其針對發(fā)包方的先履行抗辯權能否得到支持?依照《合同法》第283條的規(guī)定，承包人可以順延工期，即享有工期順延權。

對于發(fā)包方未按合同約定提供原材料、設備、場地、技術資料，承包方未按合同約定辦理工期順延簽證，承包方在訴訟中主張工期順延權的，因發(fā)包方未按合同約定提供施工所用原材料、設備、場地、技術資料，承包方就無法進行施工，必然導致工期延誤，此情況下應支持承包方的工期順延權請求。

二、工程質量違約的違約責任

（一）是發(fā)包人與承包人對工程質量是否合格或者對導致工程質量出現(xiàn)問題的原因及雙方責任大小有爭議的，如果不能依據雙方提供的證據材料予以認定，則應委托有相應鑒定資質的鑒定機構進行鑒定。

（二）是因承包人的原因致使工程質量不符合約定的，依據《合同法》第281條的規(guī)定，發(fā)包人有權要求承包人在合理期限內無償修理或者返工、改建。承包人拒絕修理、返工、改建的，依據《司法解釋》第11條的規(guī)定，發(fā)包人可以根據工程質量問題的嚴重程度，相應減少支付工程價款。

（三）是因發(fā)包人提供的原材料質量不合格，或提供的設備、技術資料等不符合合同約定，從而導致工程質量不合格或質量缺陷的，則依據《司法解釋》第12條規(guī)定的精神，該工程質量責任應由發(fā)包人承擔，發(fā)包人不得以此為由拒付或少付工程款。同時，發(fā)包人因其過錯造成承包人停工、窩工等損失的，仍應承擔相應的賠償責任。承包人對導致質量問題有過錯的，也要承擔相應的過錯責任。

（四）是發(fā)包人擅自使用未竣工驗收的工程，承包人仍應依照合同約定承擔工程保修義務和責任。對于合同無效，但竣工驗收合格的工程，承包人也要依照合同約定和法律規(guī)定承擔工程質量保修義務和責任。

三、支付違約金

一方違約時，可能需要承擔支付違約金的違約責任。如果雙方對違約金有約定的，適用約定的違約金。但是根據《合同法》第114條第2款規(guī)定：“約定的違約金過分高于造成的損失的，當事人可以請求人民法院或者仲裁機構予以適當減少?！?/p>

所以，工程違約責任，因違約行為是工程質量違約還是工期延誤違約有所不同，一般的違約責任，會要求順延工期，或者賠償損失，或者承擔違約金。如果您還有任何的法律疑問，可以來電咨詢我們律霸網站的專業(yè)律師，我們會根據您的具體問題進行解答。

建設單位對工程款支付的違約責任是什么？

工程合同糾紛如何處理

合同違約處理是怎樣的