伊人大杳焦在线-一道本在线-国产成人精品久久二区二区91-久久久五月-www天天干-综合久久99-国产一二三四区-亚洲一区免费-免费在线观看小视频-五月免费视频-国产一区99-美女一区二区三区-一亲二脱三插-一级一级黄色-国产激情第一页-黄色片a级-亚洲永久精品ww.7491进入

加工承攬合同

來源: 律霸網(wǎng)整理?寧司 · 2020-07-16 · 326人看過




加工承攬合同



訂立合同雙方:
  承攬方:__________________
  定作方:__________________

  定作方委托承攬方加工________________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。

  第一條  加工成品:

┌─────┬─────┬──────┬───────┬──────┐
品   名規(guī)   格單   位 數(shù)   量  備   注 
├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
                             
├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
                             
└─────┴─────┴──────┴───────┴──────┘

  第二條 加工成品質(zhì)量要求:_______________________________________________________________________________________。(加工定作物品,需要封存樣品的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存,作為驗收的依據(jù))

  第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格,數(shù)量,質(zhì)量:___________________________________________________________________________________(1,用承攬方原料完成工作的,承攬方必須依照合同規(guī)定原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時,定作方有權要求重作,修理,減少價款或退貨。2,用定作方原材料完成工作的,合同應當明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應按合同規(guī)定的時間,數(shù)量,質(zhì)量,規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。3,原材料等物品交(提)日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。)

  第四條  技術資料,圖紙?zhí)峁┺k法:____________________________________________________________________________________________(1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。2, 承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術資料和復制品。3,定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料,圖紙等。)

  第五條  價款或酬金:________________________________________________________________________________________(價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。)
  第六條  驗收標準和方法:__________________________________________
________________
(1,按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,圖紙和樣品作為驗收標準。2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。3,當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。)  

  第七條 交(提)貨的時間和地點:___________________________________________________________________________________________(1, 交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。2,交(提)定作物日期的計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)?,以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。)
  第八條  包裝要求及費用負擔:____________________________________________________

  第九條  運輸辦法及費用負擔:____________________________________________________

  第十條  結算方式及期限:____________________________________________________

  第十一條  其他:_____________________________________________________(如:1. 根據(jù)國家有關規(guī)定,定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的,無權請求返還定金。承攬方不履行合同的,應當雙倍返還定金。2.根據(jù)國家有關規(guī)定,經(jīng)當事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預付款。定作方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等。)           

  第十二條  承攬方的違約責任:

  一,未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質(zhì)論價;不同意利用的,應當負責修整或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。

  二,交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。

  三,未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。

  四,逾期交付定作物,應當向定作方償付違約金________元;(合同中無具體規(guī)定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

  未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。

  五,不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金。

  六,異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管,保養(yǎng)費。

  七,實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。 

  八,由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。

  九,未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換,補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量,數(shù)量承擔責任。

  十,擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。

  第十三條 定作方的違約責任:

  一,中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。

  二,中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金。

  三,未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

  四,超過合同規(guī)定期限領取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。

  五,超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金?!     ?/span>
  六,無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

  七,變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。

  第十四條 不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應當采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失?!    ?/span>

  第十五條 糾紛的處理:加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關申請調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。

  本合同自一九____________日起生效,合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。

  本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交_______(如經(jīng)簽證或公證,則應送簽證機關或公證機關)各留存一份。

  定作方:____________________(蓋章)
  代表人:____________________(蓋章)
  地址:________________________________
  電話:________________________________
  開戶銀行:____________________________
  帳號:______________________________
  承攬方:__________________________(蓋章)
  代表人:__________________________(蓋章)
  地址:_________________________
  電話:_________________________
  開戶銀行:_____________________
  帳號:_________________________
              一九__________________日訂


該內(nèi)容對我有幫助 贊一個

登錄×

驗證手機號

我們會嚴格保護您的隱私,請放心輸入

為保證隱私安全,請輸入手機號碼驗證身份。驗證后咨詢會派發(fā)給律師。

評論區(qū)
登錄 后參于評論

專業(yè)律師 快速響應

累計服務用戶745W+

發(fā)布咨詢

多位律師解答

及時追問律師

馬上發(fā)布咨詢
王曉暉

王曉暉

執(zhí)業(yè)證號:

14201201711309061

湖北多能律師事務所

簡介:

湖北多能律師事務所專職律師

微信掃一掃

向TA咨詢

王曉暉

律霸用戶端下載

及時查看律師回復

掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號

采用保證人保證需要符合這些要求

2020-02-21

被迫滯留在武漢,想出去犯法嗎?

2020-02-28

加班費怎么補償

2020-03-18

丈夫給情人的財產(chǎn),妻子還能要回嗎

2020-03-24

雙倍工資的訴訟時效怎么計算

2020-03-25

“中國孕婦泰國墜崖案”迎來大結局?。?/p> 2020-03-25

法醫(yī)精神鑒定的概念

2020-03-30

同一單位試用期只能約定一次嗎?

2020-03-30

棍棒底下出人命:男童被媽媽踢中腹部身亡

2020-03-31

原產(chǎn)地標記權屬于知識產(chǎn)權嗎

2020-04-10

商標未注冊,使用需謹慎

2020-04-16

擅自設立金融機構罪的構成條件是什么

2020-04-20

一般教師適用勞動合同法嗎

2020-04-21

解除事實收養(yǎng)關系有什么條件

2020-04-24

夫妻共同債務如何劃分?

2020-04-27

發(fā)現(xiàn)新證據(jù)可不可以申請再審?

2020-04-28

有哪些取證途徑爭取子女撫養(yǎng)權?

2020-04-28

離婚中子女撫養(yǎng)費咋算?

2020-04-28

惡意拖欠個人債務糾紛如何解決?

2020-04-29

夫妻個人債務如何確定范圍?

2020-04-29

強制猥褻、侮辱罪的認定和界限

2020-04-29

交通糾紛案件開庭時間是多久

2020-04-29

尋釁滋事罪的認定和區(qū)分界限

2020-04-30

駕車逆向行駛會被扣多少分

2020-04-30

夫妻離婚損害賠償考慮哪些因素?

2020-05-01

離婚訴訟夫妻損害賠償標準是什么?

2020-05-01

哪些原因可以提起離婚損害賠償?

2020-05-02

哪些情況可以要求變更子女撫養(yǎng)權?

2020-05-03

拆遷糾紛請律師費用標準是怎樣的?

2020-05-04

民間借貸要謹防風險

2020-05-04

離婚以后女方不能生育可以變更撫養(yǎng)權嗎?

2020-05-04

離婚協(xié)議子女撫養(yǎng)權有沒有法律效力?

2020-05-04

夫妻分居后債務如何認定?要不要共同承擔?

2020-05-06

遇到糾紛應冷靜,切勿動手傷人

2020-05-06

工地工人摔傷誰來承擔責任

2020-05-06

未成年人簽訂的民事合同效力

2020-05-06

在工地受傷了有必要馬上報警嗎

2020-05-06

被用人單位非法解雇可以獲得哪些賠償?

2020-05-07

變更子女撫養(yǎng)費需要哪些條件?需要什么證據(jù)?

2020-05-08

如何計算食品過期賠償額度

2020-05-08
法律常識 地區(qū)找律師 專業(yè)找律師 友情鏈接
商南县| 凤凰县| 来凤县| 潼南县| 静海县| 饶平县| 陇南市| 沂水县| 花莲县| 宿州市| 红桥区| 南平市| 潮安县| 澜沧| 大同市| 杨浦区| 衡南县| 子长县| 西吉县| 报价| 巴林右旗| 西青区| 三河市| 灵寿县| 侯马市| 堆龙德庆县| 新建县| 聊城市| 松滋市| 莱州市| 沂源县| 鄂尔多斯市| 双流县| 阳曲县| 时尚| 石嘴山市| 莆田市| 绍兴市| 茂名市| 开化县| 辽宁省|