【為您推薦】太康縣律師 廬江縣律師 合陽縣律師 西鄉(xiāng)塘區(qū)律師 南山區(qū)律師 屏山縣律師 陽新縣律師 江干區(qū)律師

在遇到拖欠工程款糾紛的案件時，當事人往往會選擇聘請律師代理訴訟。而在訴訟過程中，一份《拖欠工程款糾紛代理詞》是必不可少的。今天，律霸小編就為您準備了一份拖欠工程款糾紛代理詞范本，在您書寫代理詞時可以用作參考。

建設(shè)工程合同欠款糾紛代理詞

尊敬的審判員：

XXX律師事務(wù)所接受原告山西XX科技有限公司的委托，依法指派律師XXX出席今天的法庭審理活動，擔任其訴被告內(nèi)蒙XX有限公司建設(shè)工程施工合同糾紛一案的代理人。開庭前代理人認真審閱了委托人提供的證據(jù)資料，聽取了委托人對本案事實的陳述，并就相關(guān)問題進行了調(diào)查核實，現(xiàn)依據(jù)法庭查明的事實以及國家法律法規(guī)的規(guī)定，代理人發(fā)表如下代理意見：

一、關(guān)于本案的事實。

原告山西XX科技有限公司與被告內(nèi)蒙古XX公司于2008年4月24日，簽訂《內(nèi)蒙古XX公司XX熱電廠煤場擋風墻工程合同》(以下簡稱《XX工程合同》)，合同約定：“工程總價款暫定為3332160元;每月25日報當月進度，甲方在次月10日前支付當月工程進度款，全部完工經(jīng)竣工驗收后付到全部工程款的95%，保修期滿后付清剩余的5%質(zhì)保金”。2009年10月13日，雙方又簽訂《補充協(xié)議》，將原合同變更為：“合同價款330萬元;本合同價款為固定總價不做任何調(diào)整”。同日，雙方又簽訂了《內(nèi)蒙古XX公司XX發(fā)電廠煤場擋風墻工程合同》(以下簡稱《XX大工程合同》)，合同約定：“合同價款為260萬元”，故兩個工程總價款共計為590萬元。其中兩個工程的網(wǎng)片均由山西XX實業(yè)有限公司(以下簡稱XX海公司)提供。

XX大發(fā)電廠工程于2009年10月20日進場施工，2010年2月1日竣工驗收、質(zhì)量合格;XX熱電廠工程于2008年4月28日進場，由于工程進度款拖欠原因，項目工程于2008年7月5日停工，2009年8月17日接到復工通知后，8月29日進場復工，2009年12月18日完成工程施工，在2009年12月29日順利通過竣工驗收、質(zhì)量合格。

二、原被告簽訂的《煤場擋風墻工程合同》以及《補充協(xié)議》合法有效，雙方之間成立建筑工程合同關(guān)系。

原告與被告內(nèi)蒙古XX公司于2008年4月24日、2009年10月13日、2009年11月25日、2009年12月15簽訂《XX工程合同》與《XX大工程合同》以及三份《補充協(xié)議》，按照《合同法》《建筑法》相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，三份合同的簽約主體合法，并且簽訂時是雙方的真實意思表示，合同的內(nèi)容合法，沒有違反法律、法規(guī)、行政法規(guī)的強制性規(guī)定，故五份合同合法有效，雙方之間成立建筑工程合同關(guān)系，根據(jù)合同的約定，雙方應(yīng)當全面履行。

三、原告依合同約定全面履行合同義務(wù)，并且兩個工程通過相關(guān)人員組織驗收、工程質(zhì)量合格，被告應(yīng)當支付原告剩余工程款830725元。

1、原告依合同約定完成工程量，并有工程驗收單(見證據(jù)一第3份證據(jù))為憑，并且該兩個工程已經(jīng)交付使用并且正常使用至今。在合同履行過程中，被告陸續(xù)向原告履行了部分付款義務(wù)，直到2011年12月27日，雙方對往來款項進行了確認(見證據(jù)一第4份證據(jù)與證據(jù)二第2份證據(jù))，具體如下：被告欠原告XX大電廠工程款為429925元、欠原告XX熱電廠工程款為450800元，并且在XX熱電廠施工中原告代被告向XX海公司支付100000元網(wǎng)片款。之后，被告于2012年1月16日與1月20日分別又支付原告10萬元與5萬元(見證據(jù)5-1)，故被告尚欠原告工程款與墊付的材料款共計830725元。

2、我方舉證向XX海公司于2009年11月20日電匯10萬元(見證據(jù)五)，證明在XX工程實施過程中，因為工期緊，但被告公司資金緊張，原告因為怕延誤工期并且應(yīng)被告的要求加之在其承諾原告先墊付隨后與工程款一并結(jié)算的情況下向XX海墊付10萬元的事實，并且在與XX海公司的具體工程負責人李XX的通話記錄以及與被告法定代表人黃XX的通話記錄也能相互印證(見證據(jù)四第3份證據(jù))。被告聲稱不承認該筆墊付10萬元的款項，其應(yīng)當提供向XX海公司支付529200元網(wǎng)片款的支付憑證加以證明，而完成其舉證責任，否則應(yīng)當承擔不利的后果，實現(xiàn)其在2011年12月21日《往來款確認書》中的承諾，支付原告該10萬元的墊付款。

3、對方向法庭提供的其與天津XX商貿(mào)有限公司簽訂的《鋼材供貨合同》，首先，該工程負責人陳XX未在合同上簽字;其次，原告公司也未授權(quán)其簽署該份合同，未出具過任何的授權(quán)委托書;再次，該合同上沒有原告公司的公章，這與雙方提供的被告與XX海公司簽訂的《擋風抑塵板供貨合同》明顯的不一致，單純從合同形式就能看出來，加蓋的原告的公章(原告予以確認)，而且從法律角度，公章代表公司行為，沒有公章就證明沒有經(jīng)得公司的同意，并且在XX大工程施工中，原告公司也未收到過由被告購買的鋼材，根本與事實不符，被告也由此應(yīng)當提供其購買鋼材的憑證，如雙方現(xiàn)場工作人員共同簽署的交接單、入庫單、采購單、付款憑證等相關(guān)證據(jù)而加以佐證，以正視聽。原告公司保留對該公章的真?zhèn)芜M行鑒定的權(quán)利以及向司法部門、審計部門舉報、投訴、控告其涉嫌合同詐騙的權(quán)利。

4、不管雙方在工程施工中部分支付多少款項，應(yīng)該以2011年12元27日雙方蓋章的《往來款確認書》為最終的結(jié)算確認工程款的依據(jù)，請求法庭依法予以確認。

四、被告應(yīng)按中國人民銀行發(fā)布的同期同類貸款利息支付原告逾期付款利息。

原告與被告在合同中并未約定逾期付款利息，依據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第17條規(guī)定，即當事人對欠付工程價款利息計付標準有約定的，按照約定處理;沒有約定的，按照中國人民銀行發(fā)布的同期同類貸款利率計息。故被告應(yīng)按中國人民銀行發(fā)布的同期同類貸款利息支付原告逾期付款利息。

五、本案未過訴訟時效。

訴訟時效是指民事權(quán)利受到侵害的權(quán)利人在法定的時效期間內(nèi)不行使權(quán)利，當時效期間屆滿時，人民法院對權(quán)利人的權(quán)利不再進行保護的制度。即在法定的訴訟時效期間屆滿之后，權(quán)利人行使請求權(quán)的，人民法院就不再予以保護?！睹穹ㄍ▌t》第140條規(guī)定：“訴訟時效因提起訴訟、當事人一方提出要求或者同意履行義務(wù)而中斷”，即訴訟時效的中斷是指在訴訟時效期間進行中，因發(fā)生一定的法定事由，致使已經(jīng)經(jīng)過的時效期間統(tǒng)歸無效，待時效中斷的事由消除后，訴訟時效期間重新起算。在本案中，被告公司支付款項的最后時間為2012年1月20日，故訴訟時效應(yīng)當是從2012年1月21日至2014年1月20日，但在2012年12月31日與2013年12月31日，被告公司向原告發(fā)出“企業(yè)詢證函”(見證據(jù)5-2)，并且原告派人多次奔赴被告公司(見證據(jù)5-3)或者通過“催款函”(見證據(jù)5-4)，故本案訴訟時效發(fā)生多次中斷，未過訴訟時效。

六、針對被告提出的要求原告開具稅票的請求，不屬于本案審理的范圍。

1、被告不存在自力救濟問題，本身工程款欠付與開具稅票屬于兩個不同的法律關(guān)系，被告可以向法院起訴來維護自己的權(quán)益。

2、被告所謂的自力救濟，嚴重超出其救濟范圍。因為，被告欠付原告83萬余元，而原告開具發(fā)票支付的稅費而僅僅為10萬余元，按照常理，救濟也應(yīng)該是在等值的范圍內(nèi)，而不應(yīng)差距70余萬元，明顯是想故意不予支付原告的工程欠款，而尋找各種各樣的托辭與借口。

以上就是小編為您提供的《拖欠工程款糾紛代理詞》模板了。小編為您總結(jié)了一下，這類代理詞的書寫重點就是工程欠款，您需要從工程開始時進行描述，一直解釋到發(fā)包方拒絕付款為止。另外，對于承包方催告還款的記錄(如電話、信函、郵件等方式)您也應(yīng)當進行敘述描寫。最后，小編提醒您，對于拖欠的款項，您還可以請求支付欠款利息，具體可以在代理詞尾部進行添加說明就可以了。更多相關(guān)知識您可以咨詢律霸青島律師。

如何應(yīng)對工程款糾紛

工程欠款利息計算是怎樣的

追要工程款有哪些方法