雙方簽署工程承包合同時，會對工期做出約定，有時因為設計圖紙變更、停電停水等因素會造成工程工期延誤。此時，如果經工程師確定可以順延，雙方會訂立一份工程延期補充協(xié)議，對工期延誤做出說明。那么工程延期補充協(xié)議范本是什么樣的？下面我們一起跟隨小編具體了解下。

一、工程延期補充協(xié)議范本是什么樣的？

工程延期補充協(xié)議

甲方：

乙方：

甲乙雙方于 年 月 日簽訂了一份金額為 元，編號為 的服務合同(以下簡稱原合同)。現(xiàn)經過雙方協(xié)商達成一致，簽訂以下補充協(xié)議：

1、雙方一致同意將原合同約定的乙方將向甲方提供一年的服務(服務時間從 年 月 日至 年 月 日)更改為乙方將向甲方提供xx個月的服務(服務時間分為兩段從 年 月 日至 年 月 日，以及從 年 月 日至 年 月 日)。

2、本協(xié)議與原合同內容有沖突以本協(xié)議為準，本協(xié)議沒有涉及的內容按照原合同執(zhí)行。

3、本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。本協(xié)議一式兩份，甲乙方各執(zhí)一份，具有同等效力。

4、因本協(xié)議發(fā)生的爭議的雙方一致同意提交原告所在地法院提起訴訟。

甲方：

乙方：

日期：

二、造成工期延誤的原因有哪些？

因以下原因造成工期延誤，經工程師確認，工期可以相應順延：

1、發(fā)包人不能按專用條款的約定提供開工條件的。

2、發(fā)包人不能按約定日期支付工程款預付款、進度款，致使工程不能正常進行的。

3、工程師未按合同約定提供所需指令、批準等，致使施工不能正常進行的。

4、設計變更和工程量增加的。

5、一周內非承包人原因停水、停電、停氣造成停工累計超過8小時的。

6、發(fā)生不可抗力。

7、專用條款中約定或者工程師同意工期順延的其他情況。

三、發(fā)生工期延誤如何處理？

當發(fā)生工期可以順延的情況時，應按以下做法予以確認。承包人在工期可以順延的情況發(fā)生后14天內，應將延誤的工期向工程師提出書面報告。工程師在收到報告后的14天內予以確認答復，逾期不予答復，視為報告要求已經被確認。

當然，工程師確認的工期順延期限應當是事件造成的合理延誤，由工程師根據發(fā)生事件的具體情況和工期定額、合同文件等的規(guī)定予以確認。經工程師確認順延的工期應該納入合同工期，作為合同工期的一部分。如果承包人不同意工程師的確認結果，則按合同規(guī)定的爭議解決方式處理。

綜上所述，造成工程工期延誤的因素很多，有不可抗力等外在因素，也有人為因素。在工程延期補充協(xié)議范本中，寫清了造成工程工期延誤的原因、順延的具體時間和糾紛的解決方式等。這是對工程承包合同的一種補充，經過雙方簽字蓋章后，同樣具備法律效力。

工程竣工驗收報告的主要內容

工程款支付證書范本

冬季建筑工程施工規(guī)范主要有哪些？