什么是工程停工，施工停工是露天作業(yè)，風(fēng)險(xiǎn)很大。因此，停產(chǎn)的情況是不可預(yù)測(cè)的和多樣化的。如天氣原因，如地震、洪水等；也有甲方原因，如資金不足，或甲方手續(xù)不合法；也有施工方自身原因，如安全事故、質(zhì)量問題等，以上簡(jiǎn)單列舉的施工方原因，如果嚴(yán)加防范，是可以避免的避免。復(fù)工是指具備一切條件，具備正常施工條件。比如，人員、技術(shù)、資金、手續(xù)齊全，就可以自然復(fù)工。

如果由于發(fā)包人的原因，如拖欠工程進(jìn)度款、未按時(shí)提供原材料等，使建設(shè)工程停工，勢(shì)必給承包人造成損失。在這種情況下，業(yè)主應(yīng)賠償承包商的損失。但在社會(huì)生活中，由于激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)等因素，很多承包商不索賠或不及時(shí)索賠的情況非常普遍，以至于最終承包商要索賠時(shí)，已經(jīng)超過了索賠的期限，以后無(wú)法索賠。因此，承包人在建設(shè)工程中因發(fā)包人原因停工的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)提出索賠。當(dāng)今社會(huì)，發(fā)包人與承包人簽訂的施工合同大多是參照施工合同通用條款簽訂的。因此，施工合同通常對(duì)索賠期限有詳細(xì)約定。承包人因發(fā)包人的原因遭受損失時(shí)，應(yīng)當(dāng)在合同規(guī)定的時(shí)間內(nèi)提出索賠，否則可能喪失索賠的權(quán)利。

例如，根據(jù)施工合同，承包人在索賠事件發(fā)生后28天內(nèi)未向發(fā)包人提出索賠的，視為放棄或喪失索賠權(quán)利，逾期未提出索賠的，它往往無(wú)法要求雇主賠償停工造成的損失。

需要注意的是，承包人逾期不提出索賠的，事后是否有權(quán)向發(fā)包人要求賠償，法律沒有明確規(guī)定。在實(shí)踐中，法院對(duì)不同的案件可能會(huì)有不同的判決結(jié)果。因此，如有必要，建議詳細(xì)咨詢專業(yè)建筑律師后再做決定。

此外，如果雙方對(duì)停工索賠期限沒有約定或約定不明確，根據(jù)民法規(guī)定，承包人應(yīng)從停工之日起向發(fā)包人提出索賠。如果兩年內(nèi)沒有提出索賠，法院將不再予以保護(hù)，即如果承包人向發(fā)包人索賠停工損失，另一方就不能再賠償。

事實(shí)上，對(duì)于承包人來說，如果損失是由于發(fā)包人原因造成的停工，不僅有利于證據(jù)的收集和保存，也不會(huì)錯(cuò)過索賠時(shí)間，導(dǎo)致不必要的糾紛。如果雙方協(xié)商不成賠償，如果不想啞口無(wú)言，建議盡快委托施工律師通過法律途徑追償，追償金額盡量多。

在日常生活中，因發(fā)包人原因造成的工程停工是承包人的重大損失，承包人可以向發(fā)包人要求賠償因工程停工造成的損失。以上是巴法網(wǎng)小編為您尋找的相關(guān)知識(shí)，希望對(duì)您有所幫助。如果您有任何疑問，歡迎到我們的網(wǎng)站咨詢律師。你知道嗎