一、工程工期違約金比例是多少?

一般情況下，根據(jù)《合同法》第一百二十一條規(guī)定“當(dāng)事人約定的定金數(shù)額超過主合同標的額百分之二十的，超過的部分，人民法院不予支持。

1、合同對違約金有具體約定的按約定，對違約金無約定或約定不明確的，按沒有約定處理。

2、違約金的計算依據(jù)是合同總價。

3、約定違約金數(shù)額一般以不超過合同未履行部分的價金總額為限。

二、工期延誤違約責(zé)任的認定處理

如工程未能在合同約定的期限內(nèi)竣工，發(fā)包方會要求承包方承擔(dān)工期違約責(zé)任，承包方會要求發(fā)包方賠償其停工、窩工損失。

審判實踐中遇到的主要問題是：承包方因發(fā)包方在施工過程中未按合同約定支付工程進度款或提供原材料、設(shè)備、場地、技術(shù)資料而主張工期順延權(quán)，即其針對發(fā)包方的先履行抗辯權(quán)能否得到支持?依照《合同法》第283條的規(guī)定，承包人可以順延工期，即享有工期順延權(quán)。

對于發(fā)包方未按合同約定提供原材料、設(shè)備、場地、技術(shù)資料，承包方未按合同約定辦理工期順延簽證，承包方在訴訟中主張工期順延權(quán)的，因發(fā)包方未按合同約定提供施工所用原材料、設(shè)備、場地、技術(shù)資料，承包方就無法進行施工，必然導(dǎo)致工期延誤，此情況下應(yīng)支持承包方的工期順延權(quán)請求。

三、承包建筑工程是否交押金

是否交押金，國家法律、法規(guī)沒有硬性要求，只有建設(shè)性意見，就看你與發(fā)包方的簽定勞務(wù)合同時，雙方的平等自愿地協(xié)商?！　⊙航鹗菫榱藫?dān)保債務(wù)的履行，債務(wù)人或第三人將一定數(shù)額的金錢移交債權(quán)人占有，在債務(wù)人不履行合同時，債權(quán)人可以債務(wù)人所交押金優(yōu)先受償。

需要明確的是，對于工程工期的約定應(yīng)當(dāng)由雙方根據(jù)實際建設(shè)情況來制定，在確定工期后必須按照規(guī)定的期限進行施工處理，如果一方?jīng)]有在規(guī)定的時間內(nèi)完成，則構(gòu)成了違約情況的必須按照約定的違約金標準進行支付并賠償，具體情況應(yīng)當(dāng)結(jié)合實際而定。

辭職違約金一般是多少

法定違約金與約定違約金的區(qū)別

違約金的比例一般是多少