一、工程中大型設備閑置如何索賠(《合同法》有效期限截止：2020年12月31日)

工程建設時歷發(fā)包人原因造成大型設備閑置的，閑置設備產(chǎn)生的費用和實際損失由發(fā)包人承擔，承包人可以與發(fā)包人協(xié)商賠償，協(xié)商不成可向法院起訴。

《中華人民共和國合同法》第一百二十八條?【合同爭議的解決】當事人可以通過和解或者調(diào)解解決合同爭議。

當事人不愿和解、調(diào)解或者和解、調(diào)解不成的，可以根據(jù)仲裁協(xié)議向仲裁機構(gòu)申請仲裁。涉外合同的當事人可以根據(jù)仲裁協(xié)議向中國仲裁機構(gòu)或者其他仲裁機構(gòu)申請仲裁。當事人沒有訂立仲裁協(xié)議或者仲裁協(xié)議無效的，可以向人民法院起訴。當事人應當履行發(fā)生法律效力的判決、仲裁裁決、調(diào)解書;拒不履行的，對方可以請求人民法院執(zhí)行。

第二百八十四條?【發(fā)包人原因致工程停建、緩建的責任】因發(fā)包人的原因致使工程中途停建、緩建的，發(fā)包人應當采取措施彌補或者減少損失，賠償承包人因此造成的停工、窩工、倒運、機械設備調(diào)遷、材料和構(gòu)件積壓等損失和實際費用。

第二百八十五條?【發(fā)包人的原因致勘察、設計、返工、停工或修改設計的責任】因發(fā)包人變更計劃，提供的資料不準確，或者未按照期限提供必需的勘察、設計工作條件而造成勘察、設計的返工、停工或者修改設計，發(fā)包人應當按照勘察人、設計人實際消耗的工作量增付費用。

二、工程停工損失計算

1、停工索賠，應該參照你們那里的建設工程造價依據(jù)進行賠償，但必須有監(jiān)理簽過的停工。

2、?因發(fā)包人或工程師的行為或失誤造成停工，給承包人造成損失和(或)導致工期延誤的，發(fā)包人應賠償承包人損失(即費用索賠)，順延延誤的工期(即工期索賠)。

費用索賠內(nèi)容視不同的停工情況而定，一般可以包括期?人工費;設備費;材料費;保函手續(xù)費;貸款利息;保險費;利潤;

管理費幾個方面人工費：包括增加工作內(nèi)容的人工費、停工損失費和工作效率降低的損失費等累計。

設備費：可采用機械臺班費、機械折舊費、設備租賃費等幾種形式。保函手續(xù)費：工程延期時，保函手續(xù)費相應增加。

3、停工索賠要看是誰的原因造成的，是承包人自己造成的是不能索賠的，是業(yè)主原因造成的可以索賠，主要是人員、設備、場地租用等成本費本，但不能包含利潤。

以上人員、設備及實際停工的起訖時間必須要有監(jiān)理工程師確認，要保留好相關(guān)的資料和圖片供相關(guān)部門調(diào)查，停工索賠必須在規(guī)范規(guī)定的期限內(nèi)提出，一般不得超過28天，否則無效。

三、最新資訊(2021年1月1日起生效)

《中華人民共和國民法典》

第八百零四條?【因發(fā)包人原因造成工程停建、緩建所應承擔責任】因發(fā)包人的原因致使工程中途停建、緩建的，發(fā)包人應當采取措施彌補或者減少損失，賠償承包人因此造成的停工、窩工、倒運、機械設備調(diào)遷、材料和構(gòu)件積壓等損失和實際費用。

第八百零五條?【因發(fā)包人原因造成勘察、設計的返工、停工或者修改設計所應承擔責任】因發(fā)包人變更計劃，提供的資料不準確，或者未按照期限提供必需的勘察、設計工作條件而造成勘察、設計的返工、停工或者修改設計，發(fā)包人應當按照勘察人、設計人實際消耗的工作量增付費用。

以上知識就是小編對相關(guān)法律問題進行的解答，工程建設時歷發(fā)包人原因造成大型設備閑置的，閑置設備產(chǎn)生的費用和實際損失由發(fā)包人承擔，承包人可以與發(fā)包人協(xié)商賠償，協(xié)商不成可向法院起訴。如果需要法律方面的幫助，讀者可以到律霸網(wǎng)進行咨詢，律霸網(wǎng)有專業(yè)的律師為你解答。