熱門(mén)城市： 滁州律師?? 臨汾律師?? 麗江律師?? 黑河律師?? 大同律師?? 營(yíng)口律師?? 錦州律師?? 保定律師?? 泉州律師?? 無(wú)錫律師

很多時(shí)候，會(huì)有人問(wèn)到工期延誤，是否能通過(guò)司法鑒定進(jìn)行鑒定，其實(shí)對(duì)于這個(gè)問(wèn)題，法律上是給出了相關(guān)的條例來(lái)進(jìn)行解答的。那么，如果可以鑒定，司法鑒定申請(qǐng)書(shū)誤工期的鑒定標(biāo)準(zhǔn)是什么樣的呢，該如何申請(qǐng)呢?下面，小編會(huì)為大家解讀工期延誤能否鑒定以及工期鑒定如何啟動(dòng)。

一、工期延誤能否鑒定

根據(jù)《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》七十六條規(guī)定：“當(dāng)事人可以就查明事實(shí)的專(zhuān)門(mén)性問(wèn)題向人民法院申請(qǐng)鑒定。”由此可知，工期延誤能否鑒定即需要明確工期延誤是否屬于專(zhuān)門(mén)性問(wèn)題。筆者認(rèn)為屬于，理由有二：

1、工期是建立在施工進(jìn)度計(jì)劃基礎(chǔ)上的，屬于專(zhuān)業(yè)工程技術(shù)問(wèn)題。建設(shè)工程工期是承包人依據(jù)工程技術(shù)規(guī)范及其施工經(jīng)驗(yàn)編制的并經(jīng)發(fā)包人批準(zhǔn)的施工進(jìn)度計(jì)劃，按照特定的工藝流程和組織關(guān)系嚴(yán)格有序地完成全部分部分項(xiàng)工程所需要的期間。進(jìn)度計(jì)劃通常包括甘特圖(橫道圖)、網(wǎng)絡(luò)進(jìn)度計(jì)劃等，其中大中型工程建設(shè)項(xiàng)目一般采用網(wǎng)絡(luò)進(jìn)度計(jì)劃，其中又包括雙代號(hào)網(wǎng)絡(luò)圖、單代號(hào)網(wǎng)絡(luò)圖、雙代號(hào)時(shí)標(biāo)網(wǎng)絡(luò)圖、單代號(hào)搭接網(wǎng)絡(luò)圖等。

2、判斷某個(gè)影響事件是否造成工期延誤，需要專(zhuān)業(yè)工程技術(shù)知識(shí)。在施工進(jìn)度計(jì)劃中，一些分部分項(xiàng)工程處于關(guān)鍵線(xiàn)路上，構(gòu)成關(guān)鍵工作，而另一些分部分項(xiàng)工程則處于非關(guān)鍵線(xiàn)路上，屬于非關(guān)鍵工作。承包人完成進(jìn)度計(jì)劃中全部關(guān)鍵工作所需的時(shí)間即建設(shè)工程總工期。關(guān)鍵工作一旦受到某事件影響導(dǎo)致延誤，必將造成總工期延誤，而非關(guān)鍵工作只有在受到延誤超過(guò)其總時(shí)差時(shí)才會(huì)導(dǎo)致總工期延誤。

因此，施工合同糾紛案件中與工期延誤有關(guān)的爭(zhēng)議事實(shí)可委托工期鑒定。

二、工期延誤應(yīng)否鑒定

工期延誤應(yīng)否鑒定即應(yīng)否啟動(dòng)工期鑒定程序的問(wèn)題。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問(wèn)題的解釋》二十三條規(guī)定：“當(dāng)事人對(duì)部分案件事實(shí)有爭(zhēng)議的，僅對(duì)有爭(zhēng)議的事實(shí)進(jìn)行鑒定，但爭(zhēng)議事實(shí)范圍不能確定，或者雙方當(dāng)事人請(qǐng)求對(duì)全部事實(shí)鑒定的除外?！币虼藛?dòng)工期鑒定程序的前提是--存在與工期有關(guān)的“有爭(zhēng)議的事實(shí)”。

若依據(jù)當(dāng)事人提供的證據(jù)通過(guò)法庭調(diào)查程序可以查明有關(guān)事實(shí)的，則不宜啟動(dòng)工期鑒定程序。如包括但不限于以下情形：

1、 施工合同中約定了“承包人不在約定時(shí)間內(nèi)提出工期順延申請(qǐng)視為工期不需順延”，且承包人無(wú)法舉證證明其已在約定時(shí)間內(nèi)提出了工期順延申請(qǐng)的。

2、 發(fā)承包雙方已通過(guò)會(huì)議紀(jì)要、備忘錄、補(bǔ)充協(xié)議等文件明確了工期延誤的原因和責(zé)任承擔(dān)問(wèn)題的。

3、發(fā)承包雙方對(duì)影響事件造成工期延誤的事實(shí)問(wèn)題沒(méi)有爭(zhēng)議，而是對(duì)依據(jù)合同約定該影響事件造成工期延誤的責(zé)任應(yīng)當(dāng)由誰(shuí)承擔(dān)等法律問(wèn)題存在爭(zhēng)議的。

三、工期鑒定如何啟動(dòng)

對(duì)于工期鑒定是依申請(qǐng)還是依職權(quán)啟動(dòng)的問(wèn)題，根據(jù)《最高人民法院關(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》二十五條規(guī)定：“當(dāng)事人申請(qǐng)鑒定，應(yīng)當(dāng)在舉證期限內(nèi)提出……對(duì)需要鑒定的事項(xiàng)負(fù)有舉證責(zé)任的當(dāng)事人，在人民法院指定的期限內(nèi)無(wú)正當(dāng)理由不提出鑒定申請(qǐng)或者不預(yù)交鑒定費(fèi)用或者拒不提供相關(guān)材料，致使對(duì)案件爭(zhēng)議的事實(shí)無(wú)法通過(guò)鑒定結(jié)論予以認(rèn)定的，應(yīng)當(dāng)對(duì)該事實(shí)承擔(dān)舉證不能的法律后果?！币虼耍て阼b定一般依當(dāng)事人申請(qǐng)啟動(dòng)，若負(fù)有舉證責(zé)任的當(dāng)事人不申請(qǐng)，可能承擔(dān)舉證不能的法律后果。

但是根據(jù)2013年1月1日起施行的《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》七十六條第二款規(guī)定：“當(dāng)事人未申請(qǐng)鑒定，人民法院對(duì)專(zhuān)門(mén)性問(wèn)題認(rèn)為需要鑒定的，應(yīng)當(dāng)委托具備資格的鑒定人進(jìn)行鑒定?！庇纱丝梢?jiàn)，即使當(dāng)事人未申請(qǐng)工期鑒定，人民法院認(rèn)為需要鑒定的，也可依職權(quán)啟動(dòng)工期鑒定程序。該規(guī)定將工期鑒定程序的啟動(dòng)權(quán)交由當(dāng)事人行使，使得法院可以在當(dāng)事人之間保持客觀(guān)中立的位置，充分尊重了當(dāng)事人的意識(shí)自治。同時(shí)，在當(dāng)事人協(xié)商不成或不申請(qǐng)工期鑒定時(shí)，由人民法院依照職權(quán)視情況啟動(dòng)工期鑒定程序，來(lái)充分發(fā)揮法院在化解糾紛方面的職能作用。

四、工期鑒定的委托范圍

目前司法實(shí)踐中，部分法院在工期鑒定委托書(shū)中僅籠統(tǒng)地要求鑒定機(jī)構(gòu)“對(duì)工期延誤的原因和責(zé)任出具鑒定意見(jiàn)”，導(dǎo)致鑒定機(jī)構(gòu)無(wú)所適從，既難以出具有針對(duì)性的鑒定意見(jiàn)，也不免存在“以鑒代審”的嫌疑。這是沒(méi)有劃清工期鑒定中“鑒”與“審”界限的表現(xiàn)。根據(jù)《全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于司法鑒定管理問(wèn)題的決定》1條的規(guī)定，司法鑒定是指在訴訟活動(dòng)中鑒定人運(yùn)用科學(xué)技術(shù)或者專(zhuān)門(mén)知識(shí)對(duì)訴訟涉及的專(zhuān)門(mén)性問(wèn)題進(jìn)行鑒別和判斷并提供鑒定意見(jiàn)的活動(dòng)。因此，鑒定活動(dòng)必須圍繞專(zhuān)門(mén)性問(wèn)題進(jìn)行，對(duì)于一般性的事實(shí)認(rèn)定問(wèn)題應(yīng)當(dāng)由法官根據(jù)舉證責(zé)任的有關(guān)要求，通過(guò)法庭調(diào)查等程序來(lái)予以認(rèn)定，不可由鑒定程序越俎代庖。

綜上所述，工期延誤能否鑒定的答案是肯定的，關(guān)于司法鑒定申請(qǐng)書(shū)誤工期如何鑒定這個(gè)問(wèn)題，我們主要是要準(zhǔn)備好相關(guān)的證據(jù)和材料，然后向有關(guān)部門(mén)進(jìn)行申請(qǐng)，但是如果當(dāng)事人不申請(qǐng)鑒定，在審理案件的過(guò)程中，法院是可以視情況決定是否鑒定的，更多相關(guān)問(wèn)題您可以咨詢(xún)律霸江門(mén)律師。

司法鑒定許可證使用期延續(xù)申請(qǐng)書(shū) ?

司法鑒定費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn) ?

司法鑒定問(wèn)題應(yīng)該注意哪些？