建設工程施工的過程中，可能因為多種原因導致工期延誤。這個時候就需要將原本計劃的工期順延，那么導致工期順延的情形有哪些呢?這些都是我們應該了解的。接下來律霸小編就為您詳細介紹。希望對您有所幫助。

1、工程量增加

施工過程中，發(fā)包人時常要求承包人增加工程量，因而必然導致工期的增加。這種情形下，工期自然順延。

2、發(fā)包人變更設計

若在施工過程中，發(fā)包人變更設計，則因發(fā)包人變更設計而導致承包人無法施工的期間應當從工期中扣除，即順延相應的工期。

3、發(fā)包人未按合同約定的期限提供設計圖紙等施工必需的資料

若發(fā)包人未按合同約定的期限提供設計圖紙等施工必需的資料，導致承包人無法施工的，則從發(fā)包人提供這些施工必須資料之日起算工期。其他如因發(fā)包人缺乏建設規(guī)劃許可證、施工許可證或其他原因導致有關政府部門要求停工的，則停工期間應當從工期中予以扣除。

① 土地征用、房屋拆遷、地上和地下的障礙清除、三通一平(通水、通電、通路、場地平整);

② 施工所需各種證件、批文及有關申報批準手續(xù)(如建設工程規(guī)劃許可證、建設工程施工許可證、等等);

③ 地質勘探資料、水文氣象資料、基準點、線和水準點;

4、發(fā)包人未按約支付工程款

一般來說，當事人在施工合同中均約定發(fā)包人按工程進度支付工程進度款。若發(fā)包人未按期支付工程進度款，承包人有權停工，因此引起的工期延誤責任由發(fā)包人承擔。

5、發(fā)包人指定的分包人與承包人在施工過程中銜接不當

實踐中，通常存在發(fā)包人將部分工程如鋼結構工程、消防工程、水電工程、空調工程等直接分包給他人施工，或者要求承包人分包給指定的單位施工的情形。然而在施工過程中，承包人與分包人之間可能因施工銜接不當導致工期延誤，在此情形下，發(fā)包人應當承擔相應的工期延誤責任。

6、工程質量鑒定

根據(jù)最高人民法院《關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第十五條：建設工程竣工前，當事人對工程質量發(fā)生爭議，工程質量經(jīng)鑒定合格的，鑒定期間為順延工期期間。對工程質量的鑒定可否作為順延工期的理由，主要以工程質量是否合格作為判斷標準。如果工程質量經(jīng)鑒定是合格的，則應將鑒定期間作為順延工期期間;反之如果工程質量經(jīng)鑒定不合格，則工期不應當順延，承包人逾期竣工的，應當承擔相應的違約責任。

7、不可抗力或其他因素

承包人在施工過程中如發(fā)生不可抗力因素，或者其他不可歸責于承包人的意外事件導致工期延誤的，承包人有權主張工期順延。比如發(fā)生地震、暴雨期間無法施工，工期順延。

工期順延的情形有七種，具體包括工程量的增加、發(fā)包方的一些原因和不可抗力等。如果你在這方面還有什么不清楚的地方，你可以隨時聯(lián)系我們律霸網(wǎng)站的在線律師，我們將盡快為您答疑解惑。

如何計算工程合同的工期

工程合同中的工期糾紛是什么

工程款支付和工期延誤法律分析