項目資金的支付方式和程序是什么?相應(yīng)的法律只做了原則性規(guī)定,沒有具體規(guī)定,主要依靠合同約束,并由合同法、建筑法、相應(yīng)的司法解釋和地方政府的規(guī)定來規(guī)范。有關(guān)法律、法規(guī):
(一)《中華人民共和國建筑法》第十八條建設(shè)工程造價由承包單位和承包人按照國家有關(guān)規(guī)定在合同中約定。采用招標(biāo)方式授予合同的,其費用約定應(yīng)當(dāng)符合招標(biāo)投標(biāo)法的規(guī)定。發(fā)包單位應(yīng)當(dāng)按照合同約定及時撥付工程款?!吨腥A人民共和國合同法》第二百八十六條發(fā)包人未按約定支付價款的,承包人可以催告發(fā)包人在合理期限內(nèi)支付價款。發(fā)包人逾期不支付的,承包人可以依法與發(fā)包人協(xié)商折價或者申請人民法院拍賣,但根據(jù)建設(shè)工程性質(zhì)不宜折價或者拍賣的除外。建設(shè)工程價款按照工程折價或者拍賣價格優(yōu)先支付。(3) 最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛適用法律問題的解釋。
由于設(shè)計變更,建設(shè)工程的數(shù)量或者質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化,雙方不能就工程價款達(dá)成協(xié)議的,工程價款可參照當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門在簽訂施工合同時發(fā)布的計價方式或計價標(biāo)準(zhǔn)結(jié)算。建設(shè)工程施工合同有效,但建設(shè)工程竣工驗收不合格的,比照本解釋第三條辦理工程價款結(jié)算。第三條建筑工程施工合同無效,竣工驗收不合格的,按照下列情形處理:(一)修復(fù)后的建筑工程竣工驗收合格,發(fā)包人要求承包人承擔(dān)修復(fù)費用的,(二)修復(fù)后的建設(shè)工程未通過竣工驗收,承包人要求支付工程價款的,不予支持。發(fā)包人對不合格建設(shè)工程造成的損失有過錯的,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的民事責(zé)任。第十七條當(dāng)事人對未支付工程價款的利息計算和支付標(biāo)準(zhǔn)有約定的,按照約定辦理;沒有約定的,按照中國人民銀行對該工程價款同類貸款的利率計算同期。第十八條利息自應(yīng)付工程價款之日起計算支付。當(dāng)事人對支付時間沒有約定或者約定不明確的,以下時間為支付時間:
(1)建設(shè)工程實際交付的,為交付日期;
(2)建設(shè)工程未交付的,以提交竣工結(jié)算文件的日期為準(zhǔn);
(3)建設(shè)工程未交付,工程價款未結(jié)算的,以起訴日期為準(zhǔn)。第十九條當(dāng)事人對工程量有爭議的,應(yīng)當(dāng)按照施工過程中形成的簽證等書面文件進(jìn)行確認(rèn)。承包人能證明發(fā)包人同意施工,但未提供簽證文件證明工程量的,可以根據(jù)雙方提供的其他證據(jù)確認(rèn)實際工程量。第二十條當(dāng)事人約定,發(fā)包人收到竣工結(jié)算文件后未在約定期限內(nèi)答復(fù)的,視為批準(zhǔn)竣工結(jié)算文件,按約定處理。承包人要求按竣工結(jié)算文件結(jié)算工程價款的,應(yīng)予支持。第二十一條當(dāng)事人就同一建設(shè)工程分別訂立的施工合同,其實質(zhì)性內(nèi)容與登記的中標(biāo)合同不一致的,以登記的中標(biāo)合同為結(jié)算依據(jù)。第二十二條當(dāng)事人約定以固定價格結(jié)算工程價款,一方要求鑒定建設(shè)工程造價的,不予支持。第二十三條當(dāng)事人對本案的部分事實有爭議的,只認(rèn)定有爭議的事實,但爭議事實的范圍不能確定或者雙方要求全部認(rèn)定的除外?!督ㄔO(shè)工程發(fā)包和合同價款管理辦法》第十二條合同價款可以采取下列方式:(一)固定價款。合同總價或單價在合同規(guī)定的風(fēng)險范圍內(nèi)不得調(diào)整。(2) 價格可調(diào)。合同執(zhí)行期間,按合同約定的方式調(diào)整合同總價或單價。(3) 成本加報酬。(1) 承包人應(yīng)當(dāng)在工程竣工驗收后的約定期限內(nèi)提交竣工結(jié)算文件。(2)發(fā)包人收到竣工結(jié)算文件后,應(yīng)在約定期限內(nèi)答復(fù)。逾期未答復(fù)的,視為批準(zhǔn)竣工結(jié)算文件。(3) 發(fā)包人對竣工結(jié)算文件有異議的,應(yīng)當(dāng)在答復(fù)期限內(nèi)向承包人提交,并可以自提交之日起在約定期限內(nèi)與承包人協(xié)商。(4) 發(fā)包人在協(xié)商期間與承包人協(xié)商不成或者協(xié)商不成的,應(yīng)當(dāng)委托工程造價咨詢單位對竣工結(jié)算進(jìn)行審核。(5) 發(fā)包人應(yīng)當(dāng)在協(xié)商期滿后的約定期限內(nèi),向承包人提供工程造價咨詢單位出具的竣工結(jié)算審核意見。
如果雙方在合同中對上述事項的期限沒有明確約定,可以認(rèn)為約定的期限為28天。
雙方對工程造價咨詢單位出具的竣工結(jié)算審計意見仍有異議的,可以在收到審計意見后一個月內(nèi)向縣級以上地方人民政府建設(shè)行政主管部門申請調(diào)解。調(diào)解不成的,可以依法申請仲裁或者向人民法院提起訴訟。
工程竣工結(jié)算文件經(jīng)發(fā)包人和承包人確認(rèn)后,作為工程決算的依據(jù)。以上就是你問題的答案。法律對項目資金的分配沒有具體的解釋。合同中一般規(guī)定,雙方可按合同約定的條件進(jìn)行調(diào)配,工程款應(yīng)及時發(fā)放,以免發(fā)生其他糾紛。如果您有其他法律問題,可以咨詢律師事務(wù)所的專業(yè)律師。你知道嗎
該內(nèi)容對我有幫助 贊一個
驗證手機(jī)號
我已閱讀并同意《用戶服務(wù)協(xié)議》和《律霸隱私政策》
我們會嚴(yán)格保護(hù)您的隱私,請放心輸入
為保證隱私安全,請輸入手機(jī)號碼驗證身份。驗證后咨詢會派發(fā)給律師。
簡介:
羅玉林律師執(zhí)業(yè)已經(jīng)20余年,曾在某國有交通企業(yè)(上市公司)法律顧問工作近十多年,先后接觸和辦理過各種類型的經(jīng)濟(jì)、民事、海事、海商糾紛、執(zhí)行等案件。熟悉企業(yè)內(nèi)部法律事務(wù)管理及各類案件訴訟操作規(guī)程和技巧,尤其熟悉合同糾紛、債權(quán)債務(wù)、交通事故、醫(yī)療事故、婚姻家庭、損害賠償?shù)雀鞣矫娣煞ㄒ?guī)和政策性規(guī)定,有著豐富的訴訟實踐經(jīng)驗。 自1990年起從事律師職業(yè),執(zhí)業(yè)以來,堅持 “敬業(yè)勤勉、誠實信用” 的服務(wù)宗旨,盡力為委托人辦好每一件案件,最大限度地維護(hù)了委托人的合法權(quán)益。
掃碼APP下載
掃碼關(guān)注微信公眾號
買房貸款辦不成違約怎么辦
2021-03-22涉外離婚子女撫養(yǎng)問題
2021-02-02網(wǎng)上簽的網(wǎng)絡(luò)p2p借貸電子合同有效嗎
2021-02-10專利侵權(quán)如何維權(quán)
2020-11-17附條件生效多久生效
2021-03-06孩子的法定監(jiān)護(hù)人一般是一個還是兩個
2021-02-21附帶民事訴訟的先予執(zhí)行
2021-01-31小學(xué)生課間打架學(xué)校有責(zé)任嗎
2021-02-06怎么認(rèn)定房屋中介欺詐
2020-11-13房屋轉(zhuǎn)讓居間協(xié)議范本
2021-03-18房地產(chǎn)開發(fā)項目開發(fā)流程
2020-12-19競業(yè)限制期限是多久
2021-03-08勞動關(guān)系糾紛解決方式
2020-11-15懷孕期間可以要求調(diào)崗位嗎
2021-01-03銀行不按勞務(wù)合同履行工作怎么辦
2021-02-28人壽保險的理賠時間是怎么規(guī)定的
2020-12-02投保車輛中的免責(zé)條款
2021-02-01無效保險合同的法律規(guī)定是什么
2021-01-07保險人哪些情況可以解除保險合同
2020-12-25保險合同中的默示保證是什么意思
2021-03-05