訴訟就是證據(jù)。承包人準(zhǔn)備通過法律途徑索賠時(shí)，必須收集充分的證據(jù)，以便在向法院提起訴訟時(shí)，得到法院的支持，贏得訴訟。一般情況下，承包人可以收集以下因發(fā)包人未及時(shí)支付而造成工期延誤的證據(jù)資料：

<1。督促承包人書面限期支付工程款。

2。發(fā)包人逾期不付款，承包人準(zhǔn)備停工的，應(yīng)當(dāng)向發(fā)包人發(fā)出停工通知，明確停工的具體時(shí)間。同時(shí)，對(duì)現(xiàn)場設(shè)備設(shè)施和未使用的材料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，列出清單，并請(qǐng)監(jiān)理或甲方代表簽字確認(rèn)，形成索取機(jī)械費(fèi)、材料費(fèi)的證據(jù)資料。

4。復(fù)工時(shí)，注意與對(duì)方確認(rèn)復(fù)工具體時(shí)間的證據(jù)。

5。能證明承包人停工損失的有關(guān)資料。（1） 一般來說，承包人可以要求賠償人工費(fèi)。例如，停工或閑置工人的工資；工人生產(chǎn)效率低下的損失；相關(guān)人工成本的損失，如食品補(bǔ)貼、工具設(shè)備成本、各種管理成本等。（2）材料成本損失。如工期延誤、材料價(jià)格上漲造成的價(jià)差損失等。（3）機(jī)械費(fèi)損失。因工期延誤，相關(guān)機(jī)械停工造成的損失，調(diào)運(yùn)造成的損失及其他相關(guān)費(fèi)用。（4）場地管理費(fèi)。如工期延誤造成的現(xiàn)場管理人員工資。（5）物價(jià)上漲對(duì)貧困生的差價(jià)成本。如工人工資、機(jī)械租賃費(fèi)、材料費(fèi)等。

6。其他能夠證明發(fā)包人未及時(shí)支付工程款導(dǎo)致停工的證據(jù)。比如音頻和視頻證據(jù)。

我提醒你，如果你真的協(xié)商不成，或者損失金額大，你應(yīng)該堅(jiān)決找建筑律師幫忙處理，整理證據(jù)，向法院提起訴訟要求賠償。以上是為您總結(jié)的相關(guān)資料，希望能對(duì)您有所幫助。本網(wǎng)站致力于打造一個(gè)優(yōu)秀的法律咨詢平臺(tái)。如果您有任何疑問，請(qǐng)進(jìn)入律師咨詢。你知道嗎