誰來支付拖欠工程款的訴訟費

拖欠工程款的訴訟費由原告先行支付，最終由敗訴方承擔(dān)。如何開展拖欠工程款訴訟一、把握訴訟時機企業(yè)起訴的最佳時機是：拖欠工程款，在涉案工程竣工驗收并簽字蓋章后；當工程款拖欠或嚴重拖欠時。要及時、準確、堅決地采取法律措施，防止被訴。二是提起訴訟的必要條件。

在提起訴訟時，只要雇主和承擔(dān)連帶責(zé)任擔(dān)保的任何一方，包括一人或多人，可以選擇為被告或共同被告，選擇的首要標準或前提是“支付能力”。

2。證據(jù)必須充分。

由于施工合同工期長、投資大，多為隱蔽工程，專業(yè)性強，合同法律關(guān)系比較復(fù)雜，一旦發(fā)生糾紛，業(yè)主往往以質(zhì)量和工期為反訴辯護，這就增加了訴訟的難度，因此我們必須在訴前盡最大的努力收集、整理、分析證據(jù)，從被告人和法官的角度，全方位、全方位、多層次地進行綜合分析，做到“知己知彼”，避免盲目起訴。三。準確合理的索賠。

自2002年6月20日《合同法》和《最高人民法院關(guān)于建設(shè)工程價款優(yōu)先受償權(quán)的批復(fù)》法市（2002）16號（以下簡稱《批復(fù)》）頒布實施以來，各地法院多次出現(xiàn)拖欠工程價款優(yōu)先受償?shù)那闆r合同工程款的支付可以作為一種獨立的請求權(quán)提出，因此為了保護訴訟的進行，以最大限度地實現(xiàn)合同簽訂后的利益，當事人在提出拖欠合同工程款的請求時，應(yīng)當盡量同時提出拖欠合同工程款的優(yōu)先受償請求同一時間。

4。索賠的范圍。

通過對大量案件的分析，發(fā)現(xiàn)當事人提起訴訟時，索賠的只是工程款和（或）利息，加上訴訟費用，很少提及違約金、律師費、停工、閑置、倒運、機械設(shè)備轉(zhuǎn)讓等損失和實際費用，材料和部件積壓。在訴訟案件中，只要當事人能夠提供證據(jù)，法院對違約金、律師費、停工、窩工、倒運、機械設(shè)備轉(zhuǎn)讓、材料、零部件積壓等損失和實際成本予以支持。主要原因是承包人認為，在目前“買方市場”的環(huán)境下，“買方”只要支付了工程款，就是幸運的。在建筑市場，利潤率越來越低，我們必須為之奮斗。三是重視訴訟保全在訴訟中的作用，如何保證自己在勝訴后合法權(quán)益的實現(xiàn)？關(guān)鍵是在訴訟前或訴訟中采取訴訟保全措施。什么是訴訟保全？是指人民法院在訴訟開始后或者訴訟開始前，對當事人爭議的財產(chǎn)或者與案件有關(guān)的財產(chǎn)依法采取的各種強制保護措施，以保證判決在訴訟程序中的順利執(zhí)行未來。我們之所以在訴訟實踐中重視財產(chǎn)保全措施，是為了保證判決生效后能夠順利執(zhí)行，從而實現(xiàn)勝訴方的合法權(quán)益。否則，法院生效的判決可能會成為一紙空文，無法執(zhí)行，當事人贏得的利益根本無法實現(xiàn)。第四，運用項目評估的技巧，確保項目成本評估的結(jié)果對我方有利。最高人民法院《民事訴訟證據(jù)規(guī)定》（以下簡稱《證據(jù)規(guī)則》）第二十五條明確規(guī)定，提出鑒定的時間應(yīng)當在舉證期限內(nèi)。因此，提出評估的時間和是否有必要提出評估有以下幾點可供參考：

1。對中標項目，無論如何計算，合同中約定具體價格的，視為已約定工程造價，不再提出工程評估。

2。爭議發(fā)生前，雙方共同委托項目評估機構(gòu)進行成本評估的，或者一方委托的成本評估結(jié)果經(jīng)另一方書面確認的，不得申請重新評估。

3。雙方就工程價款達成協(xié)議，發(fā)包人逾期付款的，不得申請鑒定。雙方在法庭上交換證據(jù)時，如果發(fā)現(xiàn)發(fā)包人提出的工程款數(shù)額與自己計算的數(shù)額相差甚遠，必須向法院申請鑒定。否則，如果號碼相近，就沒有必要提出鑒定。因為是否提出鑒定、誰先提出鑒定，不僅涉及到誰先付鑒定費，還涉及到案件的訴訟時間。首先，鑒定時間不計入試用期。第二，評估過程中存在不利變量。從承包人債權(quán)實現(xiàn)的時間和利益出發(fā)，要學(xué)會熟練運用鑒定技巧。第三，承包人申請鑒定后，必須積極及時地準備和收集相應(yīng)的完整的證據(jù)材料，包括設(shè)計圖紙、施工資料等，特別是對業(yè)主有利、可能增加工程造價的雙方簽證資料，或與勞動力等因素有關(guān)的資料工資或材料價格上漲過程中的表現(xiàn)，應(yīng)及時提供給鑒定機構(gòu)，以確保工程質(zhì)量鑒定結(jié)果有利于河西。反訴最常見的理由有：一是工期問題，證明承包人延誤工程竣工，造成損失；二是工程質(zhì)量問題，即某些方面存在質(zhì)量缺陷或不完整。針對第一個問題，我們可以從以下幾個方面進行探討和辯護：

1。業(yè)主是否延遲支付進度款。工程進度款延期支付是建筑業(yè)業(yè)主普遍存在的問題。有證據(jù)證明工期延誤的，承包人可以依法順延工期。

2。由于承包人只能按發(fā)包人提供的圖紙施工，如果發(fā)包人的圖紙時間延誤，勢必造成承包人無法按計劃施工，很可能停工等待圖紙，工期必然延長。

3。由于發(fā)包人單方面的設(shè)計變更，很可能造成承包人的施工計劃被打亂、返工和改造，也會增加工作量，直接導(dǎo)致工期的延長。

4。工作量的增加無疑會使承包商推遲工期。

5。由于圖紙會審需要建設(shè)單位、設(shè)計單位和承包人的參與，如果發(fā)包人單方面拖延，無疑會影響工期。

6。發(fā)包人提供的材料是否及時，是否經(jīng)常變更。因為供應(yīng)和變更的不及時必然會影響工程的進度，進而影響工期。針對工程質(zhì)量問題，可以從以下幾個方面進行論證：

1。因為設(shè)計圖紙和設(shè)計文件中的錯誤或遺漏會影響工程建設(shè)的質(zhì)量，如結(jié)構(gòu)設(shè)計錯誤會直接導(dǎo)致建筑物沉降、裂縫等結(jié)構(gòu)缺陷。如果是由于這個原因造成的，承包商不必承擔(dān)責(zé)任。

2。無論是業(yè)主提供的材料缺陷還是業(yè)主分包工程的質(zhì)量缺陷造成的。

3。是否因使用不當引起。隨著建筑物變得越來越復(fù)雜，或者由于使用和維護不當而損壞，它變得越來越重要。在目前的審判實踐中，承包人往往不提起代位權(quán)訴訟，而是直接起訴發(fā)包人，法院判決發(fā)包人償還合同工程欠款。在執(zhí)行過程中，承包人往往發(fā)現(xiàn)發(fā)包人無力償還，但發(fā)包人仍對第三人享有應(yīng)有的債權(quán)，對此，我國相關(guān)法律通過司法救濟來保護承包人的利益