1、 如何申請暫停在建工程。暫停施工的索賠應(yīng)參照當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)工程造價依據(jù)進(jìn)行賠償，但必須有監(jiān)理人簽字的暫停施工。

2。因發(fā)包人或監(jiān)理人的行為或失誤造成承包人損失和（或）工期延誤的，發(fā)包人應(yīng)賠償承包人損失（即費(fèi)用索賠），工期延誤（即工期索賠）：費(fèi)用索賠的內(nèi)容視情況而定在不同的停堆條件下。一般包括人工費(fèi)、設(shè)備費(fèi)、材料費(fèi)、擔(dān)保服務(wù)費(fèi)、貸款利息、保險費(fèi)、利潤和管理費(fèi)。人工成本包括增加工作內(nèi)容的人工成本、停工損失成本和降低工作效率的損失成本。設(shè)備費(fèi)：可采用機(jī)械臺班費(fèi)、機(jī)械折舊費(fèi)、設(shè)備租賃費(fèi)等形式。保修服務(wù)費(fèi)：工程延期時，相應(yīng)增加保修服務(wù)費(fèi)。

3。停工索賠要看誰負(fù)責(zé)。是承包商自己造成的，不能索賠。是業(yè)主造成的，可以索賠。主要是人員成本、設(shè)備成本和場地租金，但不能包括利潤。上述人員、設(shè)備和實(shí)際停工的起止時間必須經(jīng)監(jiān)理工程師確認(rèn)，并保存有關(guān)資料和圖片，供有關(guān)部門調(diào)查，停工索賠必須在規(guī)范規(guī)定的期限內(nèi)提出，一般不超過28天天，否則無效。民事訴訟法第二十一條規(guī)定，對公民提起的民事訴訟，由被告住所地人民法院管轄；被告住所地與其經(jīng)常居住地不一致的，由經(jīng)常居住地人民法院管轄。對法人或者其他組織提起的民事訴訟，由被告住所地人民法院管轄。

根據(jù)《民事訴訟法解釋》第十八條規(guī)定，在確定合同履行地法院管轄權(quán)時，應(yīng)當(dāng)從三個方面進(jìn)行處理。當(dāng)事人在合同中約定履行地的，應(yīng)當(dāng)按照約定確定履行地，以確定履行合同的管轄法院。除本條第三款規(guī)定的情形外，不考慮合同是否已實(shí)際履行，實(shí)際履行地點(diǎn)是否與約定不一致。合同對履行地沒有約定或者約定不明確的，應(yīng)當(dāng)根據(jù)爭議標(biāo)的的種類確定履行地。分為三種情形：一是爭議標(biāo)的為支付貨幣的，收款人所在地為合同履行地；二是爭議標(biāo)的為交付不動產(chǎn)的，不動產(chǎn)所在地為合同履行地；三是爭議標(biāo)的為交付不動產(chǎn)的，不動產(chǎn)所在地為合同履行地，爭議標(biāo)的不是上述支付貨幣和交付不動產(chǎn)的，如動產(chǎn)、財產(chǎn)權(quán)的交付，合同的履行地為履行義務(wù)的一方所在地。

3?！睹袷略V訟法解釋》規(guī)定了根據(jù)合同履行地確定管轄法院的兩種特殊情況。第一，當(dāng)事人在合同中約定了履行地，但沒有實(shí)際履行的，當(dāng)事人住所地不在合同約定的履行地的，由被告住所地人民法院直接管轄，第二，當(dāng)事人在合同中對履行地沒有約定或者約定不明確的，以實(shí)際交易地為履行地。因此，向法院提起的工程勞動爭議訴訟應(yīng)由工程所在地（即合同履行地）法院管轄。勞動合同履行地不明確的，由用人單位所在地基層人民法院管轄。

以上是編輯對“如何索賠暫停在建工程”的回答魯巴網(wǎng). 在建工程暫停索賠的相關(guān)規(guī)定我們可以理解。我希望它能幫助你。如果您想了解更多其他法律知識，我們還提供專業(yè)的律師在線咨詢服務(wù)。歡迎您再次進(jìn)行法律咨詢。你知道嗎