《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》的具體內(nèi)容是什么？根據(jù)《中華人民共和國法》、《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》等法律的規(guī)定，制定本解釋《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國民事訴訟法》等法律規(guī)定，并結(jié)合審判實(shí)踐。第一條招標(biāo)人與中標(biāo)人分別簽訂的建設(shè)工程施工合同中約定的工程范圍、工期、工程質(zhì)量、工程價款等實(shí)質(zhì)性內(nèi)容與中標(biāo)合同不一致的，當(dāng)事人一方要求根據(jù)中標(biāo)合同確定權(quán)利義務(wù)的，人民法院應(yīng)予支持。

除中標(biāo)合同外，招標(biāo)人與中標(biāo)人另行簽訂合同，變相降低工程價款，如以明顯高于市場價的價格購買合同約定的房地產(chǎn)，免費(fèi)建設(shè)配套設(shè)施，轉(zhuǎn)讓利潤等，向建設(shè)單位捐贈財產(chǎn)。當(dāng)事人一方以偏離中標(biāo)合同實(shí)質(zhì)內(nèi)容為由要求確認(rèn)合同無效的，人民法院應(yīng)予支持。第二條當(dāng)事人以建設(shè)單位未辦理建設(shè)工程規(guī)劃許可證等規(guī)劃審批手續(xù)為由，要求確認(rèn)建設(shè)工程施工合同無效的，人民法院應(yīng)當(dāng)予以支持，但發(fā)包人在起訴前已辦理建設(shè)工程規(guī)劃許可證等規(guī)劃審批手續(xù)的除外。

對可以辦理審批手續(xù)但未辦理審批手續(xù)的用人單位，人民法院不予支持，以未辦理審批手續(xù)為由要求確認(rèn)建設(shè)工程施工合同無效。第三條建設(shè)工程施工合同無效，一方要求對方賠償損失的，應(yīng)當(dāng)對對方的過錯、損失的大小、過錯與損失的因果關(guān)系承擔(dān)舉證責(zé)任。

如果損失的大小無法確定，一方要求參照合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工期、工程價款的支付時間等確定損失的大小，人民法院可以結(jié)合雙方的過錯程度、雙方的因果關(guān)系作出判決第四條無資質(zhì)單位或者個人以有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義簽訂施工合同，發(fā)包人要求貸款人、借款人對因建筑工程質(zhì)量不合格造成的損失承擔(dān)連帶責(zé)任的，人民法院應(yīng)當(dāng)予以支持。第五條當(dāng)事人對建設(shè)工程的開工日期有爭議的，人民法院應(yīng)當(dāng)根據(jù)下列情形確定：（一）開工日期為發(fā)包人或者監(jiān)理人發(fā)出的開工通知中載明的開工日期；開工通知發(fā)出后不符合開工條件的，以滿足開工條件的時間為開工日期；因承包人原因造成的，延誤開工日期的，以開工日期為開工日期，開工通知中規(guī)定的時間為開工日期。（2）承包人經(jīng)發(fā)包人同意實(shí)際進(jìn)場施工的，以實(shí)際施工時間為開工日期。（3）發(fā)包人或監(jiān)理人未發(fā)出開工通知，又無相關(guān)證據(jù)證明實(shí)際開工日期的，應(yīng)綜合考慮開工報告、合同、施工許可證、竣工驗收報告或其他文件規(guī)定的時間確定開工日期竣工驗收記錄表，并結(jié)合是否滿足開工條件。第六條當(dāng)事人約定的工期延長，應(yīng)當(dāng)經(jīng)發(fā)包人或者監(jiān)理人簽證確認(rèn)。承包人雖未取得延長工期的確認(rèn)，但可以證明在合同約定的期限內(nèi)向發(fā)包人或監(jiān)理人提出了延長工期的申請，延長工期的理由符合合同約定。承包人據(jù)此要求延長工期的，人民法院應(yīng)予支持。

雙方約定承包人未在約定期限內(nèi)申請延長工期的，視為不延長工期，按約定辦理，但發(fā)包人同意在約定期限后延長工期或者承包人提出合理抗辯的除外。第七條發(fā)包人在承包人提起的建筑合同糾紛案件中，向承包人反訴要求支付違約金或者賠償合理的修理費(fèi)用的，因建設(shè)工程質(zhì)量不符合合同或者法律規(guī)定而返工、改建的，人民法院可以合并審理。第八條有下列情形之一的，承包人要求發(fā)包人退還工程質(zhì)量保證金的，人民法院應(yīng)當(dāng)予以支持：（一）當(dāng)事人約定的工程質(zhì)量保證金退還期限屆滿。（2） 當(dāng)事人未約定工程質(zhì)量保證金返還期限的，自建設(shè)工程竣工驗收合格之日起兩年。（3） 建設(shè)工程因發(fā)包人原因未能在約定期限內(nèi)進(jìn)行竣工驗收的，雙方約定的工程質(zhì)量保證金返還期限自承包人提交工程竣工驗收報告之日起90日屆滿；雙方未能約定返還期限的工程質(zhì)量保證金的支付期限為承包人提交工程竣工驗收報告后兩年。

發(fā)包人退還工程質(zhì)量保證金后，不影響承包人按合同或法律規(guī)定履行工程保修義務(wù)。但是，中標(biāo)人和發(fā)包人依照本法第九條的規(guī)定對建設(shè)工程進(jìn)行投標(biāo)的，除根據(jù)預(yù)見的變更另行訂立建設(shè)工程施工合同外，不得依法結(jié)算。第十條當(dāng)事人簽訂的建設(shè)工程施工合同與招標(biāo)文件、招標(biāo)文件和中標(biāo)通知書規(guī)定的工程范圍、工期、工程質(zhì)量、工程價款不一致，一方要求使用招標(biāo)文件的，招標(biāo)文件和中標(biāo)通知書作為結(jié)算工程價款的依據(jù)，人民法院應(yīng)予支持。第十一條建設(shè)工程質(zhì)量合格，當(dāng)事人就同一建設(shè)工程訂立的多份建設(shè)工程合同無效的，一方當(dāng)事人要求參照實(shí)際履行的合同結(jié)算工程價款的，人民法院應(yīng)當(dāng)予以支持。實(shí)際履行的合同難以確定，當(dāng)事人要求參照最終簽訂的合同結(jié)算建設(shè)工程價款的，人民法院應(yīng)當(dāng)予以支持。第十二條當(dāng)事人在訴訟前就建設(shè)工程價款的結(jié)算達(dá)成協(xié)議，一方當(dāng)事人在訴訟中申請鑒定工程價款的，人民法院不予準(zhǔn)許。第十三條當(dāng)事人在訴訟前共同委托有關(guān)機(jī)構(gòu)和人員就建設(shè)工程造價出具咨詢意見，訴訟一方當(dāng)事人不服，申請鑒定的，人民法院應(yīng)當(dāng)予以許可，但雙方明確表示受咨詢意見約束的除外。第十四條當(dāng)事人對工程造價、質(zhì)量、修理費(fèi)等特殊問題有爭議，人民法院認(rèn)為需要鑒定的，應(yīng)當(dāng)向承擔(dān)舉證責(zé)任的當(dāng)事人說明。當(dāng)事人經(jīng)說明后不申請鑒定的，不繳納鑒定費(fèi)的，或者即使申請鑒定也拒絕提供有關(guān)材料的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)不提供證據(jù)的法律后果。

在一審訴訟中，負(fù)有舉證責(zé)任的一方當(dāng)事人沒有申請鑒定，雖然申請鑒定，但沒有交納鑒定費(fèi)或者拒絕提供有關(guān)材料。人民法院認(rèn)為第二審訴訟需要申請鑒定的，依照民事訴訟法第一百七十條第一款第三項的規(guī)定處理。第十五條人民法院批準(zhǔn)當(dāng)事人申請后