與工期延誤密切相關(guān)的實(shí)際上是工程款的支付。因?yàn)椋瑥氖┕ず贤m紛來(lái)看，大部分工期延誤，承包人以發(fā)包人未及時(shí)支付工程款為理由。

由于對(duì)工程進(jìn)度款的支付方式?jīng)]有約定，或者約定不能順利實(shí)施，將直接導(dǎo)致工期延誤。但承包人往往不采取法律手段來(lái)處理，而是采取“磨蹭”的方法，一種“拖延”。不管怎樣，如果你不給我錢(qián)，我就不工作了，看誰(shuí)在擔(dān)心。眾所周知，這樣一來(lái)，不屬于承包商責(zé)任的事情也將成為承包商的責(zé)任。根據(jù)建設(shè)工程施工合同通用條款的規(guī)定（由于通用條款一經(jīng)簽訂即為雙方之間的法律，這種協(xié)議是行業(yè)的通用協(xié)議，接近法律規(guī)定，所以我更愿意稱之為“規(guī)定”而不是“協(xié)議”），即使業(yè)主不按時(shí)支付工程款，承包商也必須寫(xiě)表格要求業(yè)主工程師確認(rèn)。工程師逾期不答復(fù)的，視為確認(rèn)。否則，只能認(rèn)為工期未受影響，不予順延。嚴(yán)重延誤時(shí)，承包人可向發(fā)包人發(fā)出催付款通知。否則，視為工程款遲延支付不影響工程進(jìn)度，工期不予順延。無(wú)論是停工還是確認(rèn)工期延長(zhǎng)，都可以為承包人索賠提供依據(jù)，至少可以不被發(fā)包人索賠。否則，將直接給承包商帶來(lái)不利后果。因此，用人單位的強(qiáng)力“反擊”，甚至可能導(dǎo)致項(xiàng)目資金的索要失敗和資金的損失。

接觸到一個(gè)案子。承包人承諾了竣工期限，并約定了逾期違約金。由于發(fā)包人沒(méi)有及時(shí)支付進(jìn)度款，承包人態(tài)度冷淡，“反正你不給我錢(qián)，我就不給你工作，只是拖延?！薄Ｒ虼?，因發(fā)包人拒不支付工程款向法院提起訴訟后，發(fā)包人承認(rèn)自己拖欠工程款，但因承包人延誤工期，給發(fā)包人造成損失，他應(yīng)該根據(jù)合同承擔(dān)違約責(zé)任。法院審理認(rèn)為，承包人沒(méi)有證據(jù)證明應(yīng)當(dāng)延長(zhǎng)工期，即使有理由遵守工期，也不能證明應(yīng)當(dāng)延長(zhǎng)工期。最后，法院判決雙方均應(yīng)賠付。發(fā)包人支付工程款，承包人支付違約金。我們無(wú)意判斷此案的審理是否有問(wèn)題，因?yàn)樯显V后沒(méi)有最終結(jié)果。但我們應(yīng)該能夠吸取一些教訓(xùn)。這種粗放的實(shí)證管理已經(jīng)不適應(yīng)當(dāng)前的法律環(huán)境。因此，即使發(fā)包人違約，承包人也應(yīng)嚴(yán)格按照通用條款或?qū)Ｓ脳l款及時(shí)辦理各種手續(xù)。明確雙方責(zé)任及應(yīng)順延的工期。如果發(fā)生糾紛，應(yīng)該及時(shí)解決，否則，延誤只會(huì)給自己和對(duì)方造成更大的經(jīng)濟(jì)損失。你知道嗎