一、承攬合同糾紛管轄

承攬合同糾紛應(yīng)由合同約定的履行地(比如約定安裝地)或?qū)嶋H履行地(加工定作所在地)法院所在地管轄。在沒(méi)有約定的情況下也可適用一般原告就被告的規(guī)定。

二、承攬合同的糾紛特點(diǎn)

1、工作成果質(zhì)量糾紛

承攬人工作成果的質(zhì)量包括規(guī)格、精密度、工藝、外觀等達(dá)不到合同的要求而發(fā)生糾紛。導(dǎo)致質(zhì)量糾紛的原因有以下情形：

(1)承攬人自身的技術(shù)水平與設(shè)備條件達(dá)不到合同的要求，或技術(shù)設(shè)備條件都具備而工作粗心等弓I起工作成果有瑕疵。

(2)承攬人擅自將主要的工作交給第三者完成引起質(zhì)疑糾紛，根據(jù)《合同法》第253條規(guī)定：“承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向定作人負(fù)責(zé)，未經(jīng)定作人同意的，定作人也可以解除合同?！彼裕粏渭兪浅袚?dān)工作成果的質(zhì)量責(zé)任賠償，其行為也是違約的表現(xiàn)。

(3)承攬人提供或定作人提供的原材料不符合合同要求，而導(dǎo)致質(zhì)量問(wèn)題，根據(jù)《合同法》第255條規(guī)定：“承攬人提供材料的，承攬人應(yīng)當(dāng)按照約定選用材料，并接受定作人的檢査?！比绻ㄗ魅藱z查后認(rèn)為承攬人提供的材料不符合合同的要求，可以要求承攬人調(diào)換并提供合格的材料。如果承攬人使用不符合合同要求的材料導(dǎo)致工作成果質(zhì)量缺陷的，承攬人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任。根據(jù)《合同法》第256條規(guī)定：“定作人提供材料的，定作人應(yīng)當(dāng)按照約定提供材料，承攬人對(duì)定作人提供的材料，應(yīng)當(dāng)及時(shí)檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)不符合約定時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作人更換，補(bǔ)齊或者釆取其他補(bǔ)救措施。承攬人不得擅自更換定作人提供的材料，不得更換不需要修理的零部件。”否則，造成工作成果的質(zhì)量缺陷，承攬人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

(4)承攬人不接受定作人檢驗(yàn)、監(jiān)督義務(wù)。根據(jù)《合同法》第260條規(guī)定：“承攬人在工作期間，應(yīng)當(dāng)接受定作人必要的監(jiān)督檢驗(yàn)”并按照定作人提出的合理意見和建議及時(shí)修正自己的工作，否則，造成工作成果瑕疵的，承攬人應(yīng)該承擔(dān)違約責(zé)任。如果定作人中途變更承攬工作而導(dǎo)致質(zhì)量問(wèn)題的，或造成承攬人損失的，應(yīng)該由定作人承擔(dān)違約責(zé)任。

2、延期交貨或不領(lǐng)受糾紛

延期交貨是承攬人沒(méi)有按合同規(guī)定的日期交貨，延期交貨往往會(huì)引起第三者的糾紛。實(shí)踐中經(jīng)常會(huì)發(fā)現(xiàn)定作人也不是工作成果的使用人，定作人可能要把工作成果交給第三者使用。所以，延期交貨有時(shí)會(huì)牽涉第三者的利害關(guān)系。定作人有受領(lǐng)承攬人完成符合合同約定要求的工作成果的義務(wù)，定作人未按合同約定的期限和地點(diǎn)受領(lǐng)承攬人的工作成果，定作人不僅應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任，而且還要承擔(dān)承攬人因其不受領(lǐng)而支出的保管費(fèi)、倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)等。工作成果在定作人延遲受領(lǐng)期間出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)，也應(yīng)由定作人承擔(dān)。

3、支付酬金糾紛

定作人按合同約定檢驗(yàn)和受領(lǐng)承攬人的工作成果后，應(yīng)當(dāng)按約定的期限內(nèi)支付承攬人的酬金，否則，定作人應(yīng)該承擔(dān)違約責(zé)任。定作人未向承攬人支付報(bào)酬或者原材料等應(yīng)付款的，承攬人對(duì)完成的工作成果享有留置權(quán)。

4、超耗糾紛

在承攬合同中，多數(shù)加工合同是定作方提供原材料的，有些材料在承攬人的工作中會(huì)耗損，如印刷紙張的伸放量、壓塑的損耗，在承攬合同中有約定損耗比例的，承攬人超耗也是一種違約責(zé)任;承攬人在工作中發(fā)現(xiàn)定作人的材料數(shù)量與實(shí)際數(shù)量不相符的，或者化工材料的濕度比例偏高，應(yīng)該及時(shí)告知定作人，經(jīng)定作人核實(shí)可以免責(zé)。

5、失密糾紛

根據(jù)《合同法》第266條規(guī)定：“承攬人應(yīng)當(dāng)按照定作人的要求保守秘密，未經(jīng)定作人許可，不得留存復(fù)制品或者技術(shù)資料?！倍ㄗ魅嗽诔袛埡贤袑?duì)承攬人提出保密要求的，承攬人應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，不得以任何方式泄露秘密，否則，應(yīng)該承擔(dān)違約責(zé)任。社會(huì)上很多同類產(chǎn)品中之所以能成為暢銷或?qū)＠钠放?，是因?yàn)楸韧惖钠渌a(chǎn)品有獨(dú)特的工藝流程，從而占領(lǐng)先地位。一旦失密，定作人的損失就慘重了。因此，承攬人違反保密規(guī)定，除給定作人造成損失以外，定作人還可以追究侵權(quán)責(zé)任。

6、解除合同糾紛

根據(jù)《合同法》第268條規(guī)定：“定作人可以隨時(shí)解除承攬合同，造成承攬人損失的，應(yīng)當(dāng)賠償損失?！倍ㄗ魅穗S時(shí)解除承攬合同的權(quán)利是一種法定的權(quán)利，無(wú)須征得承攬人的同意。但造成承攬人損失的如何理賠，勢(shì)必要進(jìn)行協(xié)商，雙方當(dāng)事人無(wú)法協(xié)商的，只得申請(qǐng)調(diào)解或訴訟。

承攬合同是承攬人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人給付報(bào)酬的合同。其中，完成工作并交付成果的一方為承攬人，接受承攬人的工作成果并給付報(bào)酬的一方為定作人，承攬人所應(yīng)完成的工作成果為定作物。如果您對(duì)承攬合同糾紛的管轄還有相關(guān)問(wèn)題，可以詳細(xì)咨詢律霸網(wǎng)的專業(yè)律師。