通常工程施工合同金額比較大，一旦發(fā)生合同違約，會導致工期延誤乃至工程項目建設停滯，后果比較嚴重。所以雙方在簽訂合同之時就應該確定好違約責任條款，那么工程施工合同違約金最高賠償上限是多少？下面律霸小編根據(jù)掌握的有關《民法典》（2021年1月1日起實施）方面的知識，給大家具體講一講。

一、工程施工合同違約情況有哪些？

在建設工程施工承包合同中，發(fā)包人的主要義務包括做好施工前的各項準備工作、為施工人提供必要的現(xiàn)場條件和配合承包人的工作、按照合同規(guī)定向施工人支付工程價款、進行必要的監(jiān)督檢查、組織竣工驗收和竣工結算等。

如果合同約定由發(fā)包人提供場地、技術資料，而發(fā)包人未按約定的時間和要求提供這些條件，或發(fā)包人未按約定支付工程款，發(fā)包人應承擔違約責任，承包人可以順延工程日期，并有權要求賠償停工、窩工等損失。在這里發(fā)包人承擔違約責任的方式是賠償損失，承包人有權要求工期和費用索賠。

二、工程施工合同違約金最高賠償上限是多少？

違約金是由合同當事人約定的概念，如果未約定則不存在違約金支付問題。違約金上限屬于約定違約金的范疇，是否設定，如何設定亦取決于合同當事人的決定，法律并不進行干涉。需要注意的是，約定違約金上限并不意味著違約方的違約賠償責任即以該上限為準。

《民法典》第585規(guī)定：“約定的違約金低于造成的損失的，當事人可以請求人民法院或者仲裁機構予以增加;約定的違約金過分高于造成的損失的，當事人可以請求人民法院或者仲裁機構予以適當減少?！备鶕?jù)該規(guī)定可以看出，即使合同中約定了違約金(包括上限)，如果違約金不足以彌補因違約行為給守約方造成的損失，守約方也是可以要求增加的。也就是說，違約金或者違約金上限是不能完全限制違約方所需承擔的損失賠償責任的。按照《民法典》第585條第2款規(guī)定，如果違約金高于守約方的實際損失，違約方也可以要求降低，只不過需要達到“過分高于”的程度才會被允許予以調(diào)整。這體現(xiàn)了違約金的懲罰性特點。

綜上所述，導致工程施工合同違約最常見的因素就在工程款的支付上，目前并沒有法律明確規(guī)定工程施工合同違約金最高賠償上限。通常這個違約金比例不得超過工程施工實際損失的30%，如果過高，那么法院在進行處理的時候會給予降低的。更多相關知識您可以咨詢律霸律師。

合同違約金條款怎么規(guī)定的

如何避免違約風險？

合同違約的免責條件包括哪些？