目前在我國的建筑市場上，存在著很多的建設(shè)工程合同違約的情況，然而在實(shí)踐當(dāng)中這個(gè)違約情況也不能一概而論，那么建設(shè)工程合同雙方違約責(zé)任如何認(rèn)定呢?下面律霸小編為大家整理了這方面的知識(shí)，歡迎閱讀!

違約責(zé)任的認(rèn)定是建設(shè)工程施工合同案件的核心，發(fā)包人違約主要表現(xiàn)為拖延結(jié)算、逾期支付工程款等，承包人違約主要表現(xiàn)為工期違約、工程質(zhì)量違約等。由于立法上對建設(shè)工程施工合同違約行為的認(rèn)定、違約責(zé)任的承擔(dān)規(guī)定較為簡單，而實(shí)踐中違約形態(tài)較為復(fù)雜，導(dǎo)致司法適用較為困難。

一、關(guān)于工期順-延的認(rèn)定

發(fā)包人主張承包人工期違約，承包人往往抗辯具有工期順-延的情形，對于符合何種條件才能順-延工期，應(yīng)當(dāng)根據(jù)合同的約定。合同沒有規(guī)定或規(guī)定不明時(shí)，一般對于不可歸責(zé)于承包人的事由、因氣候因素并經(jīng)建設(shè)主管部門認(rèn)可的、固定假期等造成的延誤可以不計(jì)入工期事項(xiàng)。英美法的法院對于承包人工期順-延比較嚴(yán)格，因?yàn)楹贤s定了需按固定時(shí)間完成。但英美法的一項(xiàng)基本原則是合同的任何一方都無權(quán)阻礙或延遲他人的履行，否則無權(quán)要求對方在合同期限內(nèi)完成工作。國際顧問工程師聯(lián)合會(huì)制定的fidic施工合同條件第8.4條作出了相同的規(guī)定。

因此，對于因發(fā)包人拖欠預(yù)付款、進(jìn)度款、遲延提供施工圖紙、場地、原材料、變更設(shè)計(jì)等行為導(dǎo)致工期延誤的，可以根據(jù)施工過程中形成的簽證確認(rèn)。承包人未取得工程順-延的簽證確認(rèn)，但提供的工程聯(lián)系單、工期延長報(bào)審表等證據(jù)證明其在合同約定的辦理期限內(nèi)向發(fā)包人主張過工期延期，或者發(fā)包人的上述行為確實(shí)影響施工進(jìn)度的，法院可以合理支持工期順-延的請求。

二、關(guān)于工程款未定情形下逾期付款違約金問題

工程款結(jié)算金額的確定是工程款給付的前提。在合同同時(shí)約定工程款金額確定方式與給付工程款期限的情形下，如給付期間屆滿，而工程款數(shù)額尚未按約定方式確定時(shí)，承包人能否以超過約定給付期限主張逾期違約金?

筆者認(rèn)為，此時(shí)宜從探究當(dāng)事人真意出發(fā)，根據(jù)《合同法》第125條規(guī)定的體系解釋原則，兩者結(jié)合起來可理解為雙方已約定將工程款結(jié)算金額確定時(shí)間作為確定工程款給付期日及給付期間起點(diǎn)的依據(jù)。因此，工程款結(jié)算金額不明時(shí)，除因發(fā)包人的原因?qū)е掠馄诮Y(jié)算工程款外，承包人不能以超過約定給付期限為由主張逾期違約金。

三、關(guān)于建設(shè)工程施工合同解除后能否主張違約責(zé)任的問題

關(guān)于建設(shè)工程施工合同解除與違約條款的適用問題存在兩種觀點(diǎn)，否定說認(rèn)為合同解除導(dǎo)致合同關(guān)系歸于消滅，故合同解除的法律后果不表現(xiàn)為違約責(zé)任，而是返還不當(dāng)?shù)美①r償損失等形式的民事責(zé)任?？隙ㄕf認(rèn)為當(dāng)事人一方因?qū)Ψ竭`約要求解除合同，同時(shí)又要求違約方按照合同中約定的違約金條款承擔(dān)違約責(zé)任的，人民法院應(yīng)當(dāng)支持。當(dāng)事人協(xié)議解除合同的，對已發(fā)生的違約行為的處理有約定的按照約定，沒有約定的按照解除前的合同約定處理。

律霸網(wǎng)小編認(rèn)為，除當(dāng)事人另有約定外，解除合同后仍可主張違約責(zé)任。理由如下。

一、《合同法》第97條規(guī)定，合同解除后，尚未履行的，終止履行;已經(jīng)履行的，根據(jù)履行情況和合同性質(zhì)，當(dāng)事人可以要求恢復(fù)原狀、采取其他補(bǔ)救措施，并有權(quán)要求賠償損失。違約金條款可以解釋為“其他補(bǔ)救措施”而與解除權(quán)并存。結(jié)合《合同法》第98條規(guī)定，合同的權(quán)利義務(wù)終止，不影響合同中結(jié)算和清理?xiàng)l款的效力，故解除合同與違約金條款可以并存。

二、最高人民法院《關(guān)于審理買賣合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第26條規(guī)定，買賣合同因違約而解除后，守約方主張繼續(xù)適用違約金條款的，人民法院應(yīng)予支持;但約定的違約金過分高于造成的損失的，人民法院可以參照合同法第114條第2款的規(guī)定處理?！逗贤ā返?74條規(guī)定，法律對其他有償合同有規(guī)定的，依照其規(guī)定;沒有規(guī)定的，參照買賣合同的有關(guān)規(guī)定。建設(shè)工程施工合同和承攬合同對此沒有規(guī)定，故亦可參照適用買賣合同的規(guī)定。

三、2013年《建設(shè)工程施工合同(示范文本)》在發(fā)包人違約解除合同和承包人違約解除合同的后果均規(guī)定了應(yīng)支付違約金，在專用條款沒有特別規(guī)定的情形下，兩者可以并存。

以上是對工程合同的違約責(zé)任怎樣認(rèn)定等問題的詳細(xì)解答，希望對大家有所幫助，在自身合法權(quán)益受到侵犯時(shí)及時(shí)合法維護(hù)自己的權(quán)益。如果您或者家人、親友的情況比較復(fù)雜，需要法律服務(wù)，律霸網(wǎng)也提供律師在線咨詢服務(wù)，歡迎您進(jìn)行法律咨詢。