拖欠工程款是常有的事，當事人可以向法院起訴追討工程款。我們知道，一般的民事訴訟，為了增加勝算，最好請個專業(yè)律師。那么，訴訟律師關(guān)于工程款糾紛代理詞是怎樣的呢?今天，律霸小編提供了一篇范文供您閱讀。

工程款糾紛代理詞

審判長、審判員：

貴院受理***公司訴***公司、**建設(shè)工程施工合同糾紛一案，我作為原告代理人，提出如下代理意見：

一、本案基本事實：原告***與被告***公司之間于2006年9月19日簽訂了《建設(shè)工程施工合同》(后查明是被告***借用被告***公司的名稱和資質(zhì)與原告簽訂的合同)，合同約定由被告***公司承包原告位于***的新廠區(qū)廠房基礎(chǔ)和辦公樓建筑施工，工程承包內(nèi)容為土建、水、電、一般裝飾等合同所含全部內(nèi)容。合同工期為2006年9月19日至2007年6月30日;質(zhì)量標準為合格;合同總價款為165萬元(合同單價辦公樓每平米500元、廠房基礎(chǔ)為每平米50元)。同時原告與***公司簽訂了新廠區(qū)的《建設(shè)工程委托監(jiān)理合同》，合同期限同上述建設(shè)工程合同期限。事實上在合同履行過程中被告并沒有按照約定進行施工，并采取無端停工、“磨洋工”、唆使農(nóng)民工鬧事等總總手段拖延工期，以達到其變更合同價款的目的，為使新廠能如期完成、減少經(jīng)濟損失，無奈原告同意被告***工程有限公司于2007年7月31日提出的工程款結(jié)算方案。主要內(nèi)容為：辦公樓按690元每平方米的單價進行計算工程價款。原告同意了該方案，并實際履行了該方案，依據(jù)該結(jié)算方案支付工程價款。被告的目的達到后仍不罷休，在原告將近全額支付工程款的情況下仍不正常施工，依舊采取拖沓的態(tài)度企圖讓原告再增加工程價款。在合同約定工期滿后，原告見被告仍無誠意繼續(xù)進行合作，迫于無奈另行聘請了其他建筑公司繼續(xù)建設(shè)新廠，由此原告遭受巨大經(jīng)濟損失。

二、根據(jù)上述事實原告提出如下訴訟請求：

(一)請求法院依法認定原告***公司與被告***公司之間于2006年9月19日簽訂的建設(shè)工程施工合同無效。理由如下：被告***在原審法院庭審過程中自認與***公司之間是掛靠關(guān)系，同時原告查明在上述合同實際履行過程中被告***公司“指派”的“項目經(jīng)理”及“現(xiàn)場工程師”、“助理工程師”等相關(guān)施工人員都不是其公司員工。被告***借用被告***公司的名稱和資質(zhì)簽訂的合同因違反法律強制規(guī)定而無效，同時二被告之間應(yīng)對給原告造成的經(jīng)濟損失承擔連帶責任。

(二)請求法院判決被告依法返還被告多支付的工程款211648.35元，并承擔因被告的違約行為致使原告遭受的直接必要的經(jīng)濟損失，共計226000元。合計：437648.35元。理由如下：原被告之間約定的總工程價款為2220000(690元/㎡×3000㎡+50元/㎡×3000㎡)原告實際支付被告工程款2134168.35元，但是被告并未將該工程建完，根據(jù)***工程造價咨詢有限公司作出的鑒定報告結(jié)論可以得出被告未完成工程量與總工程量的比例是13.4%(僅同意該鑒定報告得出的工程量之鑒定，不同意對工程造價進行的鑒定，因為原被告之家簽訂的是固定價款合同。)，所以根據(jù)雙方對建設(shè)工程單價的約定可以得出被告未完成工程價款為297480元(2220000元×13.4%)。綜上，被告應(yīng)返還原告多支付工程款211648.35元。另外因被告的違約行為致使原告發(fā)生的12萬元的繼建損失;因被告的違約行為致使原告不能如期向新廠區(qū)搬遷而多支付廠房租金100000元;因原告的違約行為致使工期不能如期完成而多支付的監(jiān)理費用6000元。

(三)請求法院判決被告依法承擔向原告出具正規(guī)工程款發(fā)票的義務(wù)或者承擔因不能開具正規(guī)發(fā)票而給原告造成的相應(yīng)經(jīng)濟損失。

(四)請求法院酌情判決被告承擔因工程完工后，不能進行正常驗收有國家質(zhì)檢部門收取的必要費用。

(五)本案完全是有被告的違約行為造成，請求法院依法判決由被告承擔本案的訴訟費用、鑒定費用。

綜上所述，代理人認為，為了維護當事人的合法權(quán)益，請合議庭依法公正判決。

在工程款糾紛代理詞上，一定要寫明訴訟請求，所支撐的案件事實與基本理由，做到有理有據(jù)。寫清楚自己所受到的損失，要求追討的工程款數(shù)額。當然，如果您現(xiàn)在處于法律案件糾紛中，可以向我們律霸的律師進行咨詢，他們將會幫助您解開難題，給予您專業(yè)的指導(dǎo)意見。

工程款糾紛要如何防范，種類有哪些

工程糾紛訴訟需要準備哪些證據(jù)？

如何防范工程款糾紛