熱門(mén)城市：香港律師 富?？h律師 阿巴嘎旗律師 河北律師 雞冠區(qū)律師 太仆寺旗律師 淄博律師 恒山區(qū)律師 鑲黃旗律師

拖欠工程款的問(wèn)題一直以來(lái)都是比較嚴(yán)重的，尤其是在那種工程被一再分包、轉(zhuǎn)包的情況下，最底層的民工想要拿到被拖欠的工程款，可謂難于登天。此時(shí)，最好的辦法就是想法院起訴，這就涉及到工程欠款起訴書(shū)怎么寫(xiě)的問(wèn)題，下面律霸小編為您做詳細(xì)解答。

工程欠款起訴書(shū)

起訴單位：(全稱(chēng))：______市______縣______建筑公司

企業(yè)性質(zhì)：集體

經(jīng)營(yíng)范圍：工業(yè)與民用建筑。

流動(dòng)資金：169. 5萬(wàn)元

何時(shí)經(jīng)何部門(mén)批準(zhǔn)開(kāi)業(yè)：______年______月份經(jīng)______縣基建局批準(zhǔn)

地址：______縣______鄉(xiāng)______電話：______________________

開(kāi)戶銀行：______工區(qū)歷下辦理處。帳號(hào)：__________________

法定代表人姓名：_________職務(wù)：_________

被告單位(全稱(chēng))： ______市職工教育培訓(xùn)中心地址：________市_______ -______路________號(hào)

事由：建筑安裝工程承包合同拖欠工程款糾紛

事實(shí)和理由：

______年______月______日， ______縣建筑工程總公司______公司(原告，以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)同______市職工教育培訓(xùn)中心(被告，以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)簽訂了《建筑安裝工程合同》，標(biāo)的是乙方為甲方修建教工宿舍樓兩幢。承包方式是“議標(biāo)形式，也工包材料”。承包額為495125. 74元。開(kāi)工日期定為_(kāi)_____年______月______日;竣工日期定為_(kāi)_____年______月______日。合同簽定后，乙方按時(shí)將設(shè)備機(jī)具等運(yùn)進(jìn)工地，但甲方因工地、圖紙等原因沒(méi)有同有關(guān)單位交涉好，直到______年______月______日乙方才正式開(kāi)工。在長(zhǎng)達(dá)一百七十七天之內(nèi)，由于甲方的原因，造成乙方開(kāi)進(jìn)工地的70余名職工無(wú)活可干，機(jī)具設(shè)備長(zhǎng)期雙里無(wú)用，給乙方經(jīng)濟(jì)上造成損失達(dá)8059.73元。甲方雖然承擔(dān)了 25611.43元的誤工費(fèi)，但尚有57979. 30元到今有承擔(dān)賠償損失的責(zé)任。

兩幢宿舍樓建筑安裝工程竣工后：，于______年______月______日，乙方又同甲方簽訂教學(xué)樓工程的施工合同書(shū)(附原印件)。教學(xué)樓工程于______年______月______日完工。三幢樓均經(jīng) ______市建筑工程質(zhì)童監(jiān)督站校驗(yàn)合格交付被告使用。

工程結(jié)算書(shū)經(jīng)甲、乙雙方審定后，交______市建設(shè)銀行校準(zhǔn)定這雜，雙方無(wú)任何爭(zhēng)議。甲方應(yīng)依合同書(shū)之規(guī)定與乙方結(jié)清工程款，但至今甲方仍拖欠乙方工程款21793.06元。

從______年元月開(kāi)始，甲方要求乙方為其零建工程拖工。經(jīng)多次協(xié)商達(dá)成協(xié)議，乙方又為甲方修建了汽車(chē)房、鍋爐房、壩墻等多項(xiàng)零建工程。但價(jià)值174551. 87元的工租款至今不與乙方結(jié)算。因甲方一再拖欠乙方工程款，致使乙方工人工資長(zhǎng)期不能支付，被迫于______年______月底撤離甲方工地。

為了收回甲方拖欠的工程款，乙方組織專(zhuān)人多次與甲方交涉。開(kāi)始，甲方以工程資料不全為由予以推拖，乙方只得將自己的全部資料復(fù)印交給甲方。后來(lái)，甲方又以有關(guān)建材差價(jià)不合理為由拒絕支付原宿舍樓、教學(xué)樓所拖欠的工程款，并推而廣之，拒絕審核乙方后期施工的全部零建工程的結(jié)算。

綜上所述，甲方違反合同書(shū)的約定，單方面地推翻合同書(shū)規(guī)定的有關(guān)條款，無(wú)理拖欠乙方工程款 給乙方造成了很大的經(jīng)濟(jì)損失。《民法通時(shí)》第一百零六條規(guī)定：“公民、法人違反合同或者不履行其他義務(wù)的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)民事責(zé)任。”《經(jīng)濟(jì)合同法》第三十九條第二項(xiàng)一至五款和(建筑安裝工程承包合同條例》第十三條第二項(xiàng)一至五欲規(guī)定：未能按照承包合同的規(guī)定履行自己應(yīng)負(fù)的貴任，除竣工日期得以順延外，還應(yīng)賠償承包方因此發(fā)生的實(shí)際損失;不按合同規(guī)定撥付工程款;按銀行有關(guān)逾期付款辦法或“工程價(jià)款結(jié)算辦法”的有關(guān)規(guī)定處理。

訴訟請(qǐng)求：

責(zé)令甲方償付工程款和賠樓乙方經(jīng)濟(jì)損失：

(一)付清宿舍樓、教學(xué)樓拖欠款21793.08元;

(二) 結(jié)算零建工程款：174551. 87元減去甲方墊付的材料款66913.30元，應(yīng)付給乙方工程款10768.57元;

(三)賠償乙方的經(jīng)濟(jì)損失：______年至______年度拖欠款的滯納金54595. 88 iG;______年______月至______月設(shè)備閑置費(fèi)57979. 30元

以上三項(xiàng)合計(jì)，共242006.83元。

此致

______市______區(qū)人民法院

起訴單位：______縣建筑工程總公司

__________公司(蓋章)

_________年_________月________日

附：1.本狀副本1份;

2.書(shū)證28件。

通常要向法院提起了起訴書(shū)后，才有可能啟動(dòng)訴訟程序，然后通過(guò)司法途徑來(lái)維護(hù)當(dāng)事人的合法利益，追討工程欠款。以上就是律霸小編帶來(lái)的工程欠款起訴書(shū)的內(nèi)容，希望可以為您提供一些幫助。如果你有需要，可以委托我們律霸網(wǎng)站的專(zhuān)業(yè)律師來(lái)幫助你打官司。

工程欠款起訴書(shū)范文是什么樣的？

如何追工程欠款,工程欠款該怎樣追討

工程欠款的訴訟時(shí)效是多久