買房之后我們不僅要繳納相應的房產稅還需要對房屋進行裝修,而現代人工作節(jié)奏越來越快,很少有人在裝修的時候事事親為,所以一般這個時候都是將裝修的工程外包給裝飾公司來進行的,但是這個時候最好是與裝飾公司簽訂一下合同,只有這樣才能保證自己所享受的權益,以及出現了問題才能有據可循,但是裝飾施工合同怎么寫呢?小編整理了裝飾施工合同范本大家來看一下吧。
裝飾施工合同
發(fā)包方: (以下簡稱“甲方”)
承包方: (以下簡稱“乙方”)
根據《中華人民共和國合同法》及相關法律、法規(guī)的規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上,為保證工程順利進行,結合本工程的具體情況,經友好協(xié)商簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同),以資共同遵守。
第一條 工程概況
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、工程內容及做法(詳見:《工程預算報價表》、《施工圖紙》)。
4、工程承包方式:雙方商定采取下列第______種承包方式。
(1)乙方包工、包料。
(2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料(詳見《甲方提供裝飾裝修材料明細表》、《乙方提供裝飾裝修材料明細表》);
(3)乙方包工、甲方包料(詳見《甲方提供裝飾裝修材料明細表》)。
5、工程期限__ ___歷天,開工日期______年 月 日,竣工日期_______年_____月_____日(施工期以材料進場日第二天起計算)。
6、合同價款:本合同工程造價詳見《工程預算報價表》,施工過程中有增減項目的,由雙方協(xié)商同意并簽名確認后增減該部分費用。
第二條 施工圖紙
雙方同意施工圖紙采取下列第_______種方式提供:
(1)甲方自行設計并提供施工圖紙,圖紙一式二份,甲方、乙方各一份(詳見:裝飾裝修工程設計圖紙);
(2)甲方委托乙方設計施工圖紙,圖紙一式二份,甲方、乙方各一份(詳見:裝飾裝修工程設計圖紙),設計費__________元,由甲方支付(此費用不在工程價款內)。
第三條 甲方義務
1、開工前______天,為乙方入場施工創(chuàng)造條件。包括:搬清室內家具、陳設或將室內不易搬動的家具、陳設歸堆、遮蓋,以不影響施工為原則;如甲方不采取必要保護措施而造成家具、陳設損失的,有甲方自行負責。
2、負責辦理施工所涉及的申請、審批等手續(xù),并負責交納物業(yè)管理處和報批的全部費用
3、負責提供施工所需的水源、電源;
3、負責協(xié)調乙方與鄰里之間、物業(yè)管理處之間的關系;
5、不拆動室內承重結構,如需拆改原建筑的非承重結構或設備管線,負責到有關部門辦理相應的審批手續(xù);
6、施工期間甲方仍需部分使用該場所,負責做好施工現場的保衛(wèi)及消防等各項工作;
7、參與工程質量和施工進度的檢查監(jiān)督,辦理驗收、變更登記手續(xù)和其他事宜,負責材料進場、竣工驗收。
8、按時、按質、按量提供施工所用的自購材料。
第四條 乙方義務
1、指派 為乙方駐工地監(jiān)理,負責本合同履行;按要求組織施工,保質保量,按期完成施工任務,處理解決由乙方負責的各項事宜。
2、施工中嚴格執(zhí)行安全文明施工操作規(guī)范、防火安全規(guī)定、施工規(guī)范及質量標準,按期保質完成工程;
3、嚴格執(zhí)行有關施工現場管理規(guī)定,嚴格按圖紙或說明進行安全文明施工,做好各項質量檢查和施工記錄;
4、保護好原場所室內的家具和陳設,保證室內上、下水管道的暢通;
5、保證施工現場的整潔,工程完工后負責清掃施工現場。
6、工程竣工未移交甲方之前,負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
第五條 工程變更
工程項目及施工方式如需變更,雙方應協(xié)商一致,雙方簽名確認,同時調整相關工程費用及工期(見裝飾裝修工程增減項目單)。
第六條 材料的提供
1、由甲方提供的材料、設備(詳見甲方提供裝飾裝修材料明細表),應當符合設施要求,如因質量問題或規(guī)格差異造成工程損失的,由甲方負責。甲方應在材料運到施工現場前通知乙方,雙方共同驗收并辦理交接手續(xù);乙方驗收后應負責妥善保管。
2、由乙方提供的材料、設備(詳見乙方提供裝飾裝修材料明細表),乙方應在材料運到施工現場前通知甲方,并接受甲方檢驗。如質量不符合要求或規(guī)格有差異的,應禁止使用;如已經使用對工程造成損失的由乙方負責。
第七條 工期延誤
1、對以下原因造成竣工日期延誤,經甲方確認,工期相應順延;
(1)工程量變化和設計變更;
(2)不可抗力;
(3)甲方同意工期順延的其他情況。
2、因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延;因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的,返工費用由甲方承擔,工期順延。
3、甲方未按期支付工程款,合同工期相應順延。
4、 因乙方責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的,返工費用由乙方承擔,工期不順延。
第八條 工程款支付方式
1、合同生效后,甲方按下規(guī)定中的約定直接向乙方支付工程款:
第一次:簽定本合同時,甲方支付乙方報價單確定的總金額(含工程款總額和增加項目金額)的 %,即 元。
第二次:木工進場,甲方支付乙方報價單確定的總金額(含工程款總額和增加項目金額)的 %,即 元。
第三次:扇灰油漆進場,甲方支付乙方報價單確定的總金額(含工程款總額和增加項目金額)的 %,即 元。
第四次:工程完工及竣工驗收后,結算完畢,甲方甲方支付乙方報價單確定的總金額(含工程款總額和增加項目金額)的 5%,即 元。
2、工程驗收合格后,乙方應向甲方提出工程結算,并將有關資料送交甲方。甲方接到資料后 日內如未有異議,即視為同意,雙方應填寫工程結算單并簽字,甲方應在簽字時向乙方結算工程尾款。
3、工程款全部結清后,乙方應向甲方開具正式統(tǒng)一收據。甲方所支付的工程款,以乙方財務部開出并蓋財務專用章收據為準。
4、本工程驗收合格后,保修期為自雙方簽字之日起 12 月
第九條 雙方責任和工期延誤處理
1、以下甲方原因造成工期延誤,損失由甲方負責,工期應當順延:
(1)不能提供水、電;
(2)不能保證每天8小時以上工作時間(含加班);
(3)不能按期提供自購材料、設備;
(4)不能按期支付工程款影響正常施工的;
(5)因甲方原因變更設計、增加施工項目;
(6)同意工期順延的其他情況。
(7)逾期驗收或無故怠于驗收;
(8)因甲方責任造成工期延誤的其他情況。
2、對以下原因造成工期延誤, 工期不順延:
(1)因乙方責任不能按期開工或中途無故停工而影響工期的,工期不順延;
(2)因乙方原因造成工程質量存在問題的返工費用由乙方承擔,工期不順延。
(3)乙方施工過程中違反安全操作規(guī)范造成人員傷害的,由乙方負責;
(4)乙方施工造成甲方物品損壞,乙方應予以修復或賠償;
(5)乙方違反物業(yè)管理規(guī)定造成的損失,由乙方負責。
(6)乙方原因,工程質量達不到雙方約定的質量標準,乙方負責修理,工期不予順延。
3、合同中的任何一方因未履行合同約定或履行不符合約定,受損失的均由責任方承擔責任,并賠償給對方造成的經濟損失。
4、未辦理驗收手續(xù),甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由甲方負責。
5、因一方原因,造成合同無法繼續(xù)履行時,該方應及時通知對方,并辦理合同終止手續(xù),并由責任方賠償對方相應的經濟損失。
6、甲方未按期支付工程款的,每延誤一天向對方支付違約金_______元。
5、由于乙方原因致使工期延誤,每延誤一天向對方支付違約金_______元。
第十條 關于設計和施工及驗收的約定
1、乙方設計師完成的施工圖,必須在商定的時間內會同甲方審圖,經甲方確認簽字后,乙方方可進行施工。
2、乙方必須嚴格按甲方認可的圖紙進行施工(安裝)。
3、施工過程中,甲方提出變更圖紙、停止施工或增減項目,應以書面形式通知乙方,列明停止施工或增減項目的理由、工程部位、時間、材料等。乙方根據變更要求,盡快向甲方提交變更所采取的措施、增減的造價,因停工等原因造成的工期延誤、材料耗損、費用損失等清單,并報告甲方。甲方收到報告后兩天內做出簽字答復或協(xié)商解決。
4、隱蔽工程驗收前,由乙方通知甲方到現場驗收,驗收期為兩天。甲方未按時驗收的,乙方可自檢后如實填寫隱蔽記錄,對乙方的自行驗收結果,甲方應予以承認。
5、工程竣工后,乙方應當通知甲方驗收。甲方應在接到通知后 天內驗收,并辦理驗收移交手續(xù)。如甲方在上述規(guī)定時間內未能驗收,應當及時書面通知乙方,另定驗收日期,否則視為甲方通過驗收。如另定驗收日期,甲方應承認竣工日期,并承擔乙方的看管費用和相關費用。
6、雙方未辦理驗收手續(xù),甲方不得入住,如甲方擅自入住視同驗收合格,由此而造成的損失由甲方承擔。
第十一條《工程預算報價表》、《施工圖》以及雙方協(xié)商一致。
第十二條合同爭議的解決方式
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由當事人雙方協(xié)商解決;也可由東莞市裝飾協(xié)會調解;協(xié)商或調解不成的,可依法向人民法院提起訴訟。
第十三條 附則
1、本合同如有未盡事宜,雙方本著友好互利原則協(xié)商解決,如協(xié)商后簽定補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同有同等法律效力。
2、本合同簽訂后工程不得轉包。
3、本合同一式_貳__份,雙方各執(zhí)__壹__份,合同自雙方簽名并加蓋公章或合同專用章后正式生效,履行完畢后自行終止。
甲方:_________ ___(簽字) 乙方:×××裝飾工程有限公司(蓋章)
法定代理人: 法定代理人:_____________
委托代理人:_____________ 委托代理人:_____________
地址: 地址:××市××鎮(zhèn)×××路×××
電話: 電話:×××××××
在寫裝飾合同時最好是要將甲乙雙方填寫清楚,然后要自愿的簽訂此合同,并且在合同簽訂期間一定要保障工程能夠順利的進行,并且如果在裝修期間如果因為事故造成工程延期等問題要在合同中說明如何處理,這些都是雙方需要注意的。
裝修材料不合格與裝飾工程質量驗收問題
裝修工程款拖欠怎么辦
裝修合同糾紛
該內容對我有幫助 贊一個
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
自訴案件手續(xù)是什么
2020-12-272020醫(yī)療糾紛與醫(yī)療事故是一個意思嗎,怎樣區(qū)分
2021-03-25個人買房商業(yè)貸款條件需要哪些
2020-11-26單方面離婚律師費是多少
2021-01-31法律規(guī)定公職人員違紀如何處分
2021-01-29離婚時哪些是共同財產,哪些是個人財產,哪些是約定財產,如何處理
2021-02-25非撫養(yǎng)方可以頻繁探望子女嗎
2020-11-10債權人申請破產重整需要提交申請書嗎
2021-03-12農村五保戶去世后其遺產應由誰繼承
2021-01-21撫恤金能否被強制執(zhí)行
2020-11-16合同能否約定完全免責
2020-12-17學生在學校感染肺結核學校有責任嗎
2021-02-25哪些財產不可以做抵押物
2020-12-01勞動合同可以自由約定條款不,以約定哪些條款
2020-11-25勞動合同變更是怎么回事
2021-02-25詳細解釋勞動法試用期的約定
2020-12-28申領失業(yè)補助金從什么時候可以領
2020-11-21勞動糾紛收集證據如何才是有效的
2021-01-26意外傷害怎樣申請理賠
2021-03-26新車投保要注意什么
2021-02-15