生活中,不管是任何建筑,都需要有一個(gè)工期的限制。在規(guī)定的時(shí)間之內(nèi),保質(zhì)保量的將建筑工程完成。但是。在實(shí)際生活當(dāng)中,可能因?yàn)楦鞣N原因,造成了工期的延誤,或者工期需要延長(zhǎng)。公期延長(zhǎng)勢(shì)必會(huì)給相關(guān)單位帶來(lái)很多不必要的損失,是可以要求進(jìn)行索賠的。那么,工期延長(zhǎng)索賠報(bào)告應(yīng)該怎么寫(xiě)呢?
工期延長(zhǎng)索賠報(bào)告應(yīng)該怎么寫(xiě)?
一、索賠成立理由
1、與合同對(duì)照,工期延誤已造成了承包人工程項(xiàng)目成本的額外支出或直接工期損失。
2、造成費(fèi)用增加或工期損失的原因,按合同約定不屬于承包人的行為責(zé)任或風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任。
二、索賠的依據(jù)
按照現(xiàn)行法律法規(guī)、合同文件及工程慣例,因發(fā)包人原因?qū)е鹿て谘悠谕饨柰练讲坏綀?chǎng)情況,對(duì)工期進(jìn)行索賠。
三、索賠事項(xiàng)概述
由我單位承建的某項(xiàng)目,于2013年12月27日舉行開(kāi)工典禮,于2013年12月28日我單位積極組織進(jìn)場(chǎng),投放大量機(jī)械設(shè)備和人員以確保施工工期。然而自2014年3月6日起,由于建設(shè)方聯(lián)系的外借土方未到場(chǎng),現(xiàn)場(chǎng)處于停工、半停工狀態(tài),至2014年4月26日開(kāi)始復(fù)測(cè)A區(qū)缺土方量,最終確定由我單位在紅線(xiàn)以外進(jìn)行開(kāi)挖借土,用于場(chǎng)地土方回填。開(kāi)挖時(shí)間為2014年4月28日,延期時(shí)間為54天。根據(jù)甲方提供的地質(zhì)勘測(cè)數(shù)據(jù)顯示,鉆探1號(hào)孔至4號(hào)孔、6號(hào)孔至12號(hào)孔開(kāi)挖至設(shè)計(jì)標(biāo)高全部為土方。現(xiàn)場(chǎng)施工過(guò)程中發(fā)現(xiàn)1號(hào)孔至4號(hào)孔、6號(hào)孔至12號(hào)孔都存在大量土方,局部存在成片大量石方,與原設(shè)計(jì)地質(zhì)情況不符,從而增大了施工難度和增加了施工時(shí)間。根據(jù)甲乙雙方簽訂的施工合同:專(zhuān)用合同條款7.5.1項(xiàng)中因發(fā)包人原因?qū)е鹿て谘悠谕饨柰练讲坏綀?chǎng)情況,對(duì)工期進(jìn)行索賠54天。通用條款2.4.3項(xiàng)發(fā)包人向承包人提供地質(zhì)勘測(cè)資料等相關(guān)基礎(chǔ)資料,并對(duì)所提供資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé);通用條款中3.4項(xiàng)因基礎(chǔ)資料存在錯(cuò)誤、遺漏導(dǎo)致承包人解釋或推斷失實(shí)的,由發(fā)包人承擔(dān)責(zé)任。
四、索賠項(xiàng)目
1、人工費(fèi):由于非施工單位責(zé)任導(dǎo)致的工效降低所增加的人工費(fèi)用;法定的人工費(fèi)增長(zhǎng)以及非施工單位責(zé)任工程延誤導(dǎo)致的人員窩工和工資上漲費(fèi)。
2、施工機(jī)械費(fèi):因索賠事件發(fā)生,額外工作增加的機(jī)械使用費(fèi),工效降低以及機(jī)械停工、窩工的費(fèi)用,現(xiàn)場(chǎng)使用機(jī)械均為租賃設(shè)備按照實(shí)際租金計(jì)算。
3、管理費(fèi):因索賠事件發(fā)生,額外增加的現(xiàn)場(chǎng)管理和公司管理費(fèi),按照合同約定的單位時(shí)間內(nèi)現(xiàn)場(chǎng)管理率乘以延長(zhǎng)工期計(jì)算。
4、利息:主要為履約保證金拖期付款利息。按照按中國(guó)人民銀行規(guī)定的同期貸款利率計(jì)算。
5、措施費(fèi):包含環(huán)境保護(hù)、臨時(shí)設(shè)施、安全、文明施工費(fèi)用和大機(jī)進(jìn)出場(chǎng)及安拆費(fèi)。按照合同約定的單位時(shí)間內(nèi)現(xiàn)場(chǎng)管理率乘以延長(zhǎng)工期計(jì)算。工程變更的索賠包含成本、管理費(fèi)和利潤(rùn)的索賠。
五、索賠計(jì)算
1、人工費(fèi):工日:17X54工日=918工日人員窩工按照定額單位乘以0.75,52.23元X0.75X918=35960元 工資上漲費(fèi)不予考慮。
2、施工機(jī)械費(fèi):挖機(jī)350型2臺(tái)市場(chǎng)租賃價(jià)48000元/月,推土機(jī)16t2臺(tái)市場(chǎng)租賃價(jià)24000元/月。 48000元X54÷30X2=172800元 24000元X54÷30X4=172800元
3、管理費(fèi) 合同工期120天,現(xiàn)延期54天,投標(biāo)管理費(fèi)為1240949.7元 工程延期管理增加費(fèi)用:1240949.7÷120X54=558427元
4、利息 履約保證金115萬(wàn)元,按照現(xiàn)行中國(guó)人民銀行規(guī)定的同期貸款利潤(rùn)5.6%計(jì)算。 1150000元X54÷30X5.6%=115920元
5、措施旨 合同工期120天,現(xiàn)延期54天,投標(biāo)措施旨為381448.67元 工程延期管理增加費(fèi)用:381448.67÷120X54=171652元 工程延期索賠合計(jì):1227559元
六、索賠說(shuō)明
此項(xiàng)目索賠未提出以外風(fēng)險(xiǎn)和不可預(yù)見(jiàn)因素索賠以及其他索賠,主要是因?yàn)楣て谘悠谒髻r所產(chǎn)生的費(fèi)用。
承包單位
日期:
律霸小編已經(jīng)為大家做出了詳細(xì)的介紹??梢钥闯?,在工期延長(zhǎng)索賠報(bào)告里,應(yīng)該寫(xiě)清楚索賠的理由、索賠的依據(jù)、以及對(duì)索賠事項(xiàng)做一個(gè)詳細(xì)的介紹等等。在現(xiàn)實(shí)生活當(dāng)中,造成工期延長(zhǎng)的原因是很多的,大家可以根據(jù)自己的實(shí)際情況依法進(jìn)行解決。
動(dòng)物傷人責(zé)任怎么確定,如何索賠
乘坐出租車(chē)發(fā)生交通事故,乘客可以向誰(shuí)索賠?
交通事故私了后能向保險(xiǎn)公司索賠嗎?
該內(nèi)容對(duì)我有幫助 贊一個(gè)
驗(yàn)證手機(jī)號(hào)
我已閱讀并同意《用戶(hù)服務(wù)協(xié)議》和《律霸隱私政策》
我們會(huì)嚴(yán)格保護(hù)您的隱私,請(qǐng)放心輸入
為保證隱私安全,請(qǐng)輸入手機(jī)號(hào)碼驗(yàn)證身份。驗(yàn)證后咨詢(xún)會(huì)派發(fā)給律師。
專(zhuān)業(yè)律師 快速響應(yīng)
累計(jì)服務(wù)用戶(hù)745W+次
發(fā)布咨詢(xún)
多位律師解答
及時(shí)追問(wèn)律師
掃碼APP下載
掃碼關(guān)注微信公眾號(hào)
無(wú)錢(qián)還債擔(dān)保公司拖車(chē)合法嗎
2021-03-21夫妻債務(wù),法律規(guī)定解讀
2021-02-01未經(jīng)傳喚缺席判決的適用情形
2021-01-30遭遇第二次家暴怎么辦
2020-11-13違法建筑買(mǎi)賣(mài)合同可否應(yīng)予受理
2021-03-03勞動(dòng)合同終止的,用人單位是否支付經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償?
2020-12-21試用辭退給補(bǔ)償嗎
2020-12-15保險(xiǎn)公司提出開(kāi)業(yè)申請(qǐng)需要哪些材料
2020-11-12哪些原因會(huì)導(dǎo)致保險(xiǎn)合同終止
2021-03-18因保險(xiǎn)合同糾紛提起的訴訟 由何地的人民法院管轄
2020-12-22農(nóng)村居民應(yīng)該怎樣主張以城鎮(zhèn)居民標(biāo)準(zhǔn)賠償
2020-11-22人壽保險(xiǎn)理賠時(shí)要注意哪些事項(xiàng)
2021-02-16事故第三者可否起訴保險(xiǎn)公司要求賠償
2021-03-06事故索賠需準(zhǔn)備哪些證件?
2021-01-03外資保險(xiǎn)公司可以在中國(guó)設(shè)立分支機(jī)構(gòu)嗎
2021-02-28保險(xiǎn)合同能否查封
2021-01-01保險(xiǎn)對(duì)方全責(zé)如何理賠
2021-03-21保險(xiǎn)代理人的職責(zé)
2021-02-12有關(guān)第三者責(zé)任強(qiáng)制保險(xiǎn)幾個(gè)基本
2020-12-21人身險(xiǎn)賠付金能否作為遺產(chǎn)繼承?
2021-02-01