一、定作人技術(shù)要求不合格怎么辦
承攬工作的性質(zhì)就是承攬人按照定作人的要求進(jìn)行工作,定作人一般通過(guò)提供圖紙或者技術(shù)要求的方式對(duì)承攬人的工作提出要求。承攬人應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照定作人的要求進(jìn)行工作,如果承攬人在工作之前或者工作之中發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙或者技術(shù)要求不合理,即按此圖紙或者技術(shù)要求難以產(chǎn)生符合合同約定的工作成果,在此情況下,承攬人應(yīng)當(dāng)及時(shí)將該情況通知定作人。承攬人未及時(shí)通知定作人的,怠于通知期間的誤工損失由承攬人自己承擔(dān),造成工期拖延的,給定作人造成損失的,承攬人應(yīng)當(dāng)賠償損失。
如果承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙或者技術(shù)要求不合理而未通知定作人,仍然按照原圖紙或者技術(shù)要求進(jìn)行工作致使工作成果不符合合同約定的,由承攬人承擔(dān)違約責(zé)任,定作人有權(quán)要求承攬人修理、更換、減少價(jià)款或者解除合同。造成定作人損失的,承攬人應(yīng)當(dāng)賠償損失。
定作人在接到承攬人關(guān)于圖紙或者技術(shù)要求不合理的通知后,應(yīng)當(dāng)立即采取措施,修改圖紙和技術(shù)要求。修改完成后,定作人應(yīng)當(dāng)及時(shí)答復(fù)承攬人,并提出修改意見(jiàn)。在承攬人發(fā)出通知至收到定作人答復(fù)期間,承攬人可以停止工作,工期順延,定作人還應(yīng)當(dāng)賠償承攬人在此期間的誤工以及其他損失。
定作人在接到通知后,未能及時(shí)答復(fù)承攬人并提出修改意見(jiàn)的,承攬人有權(quán)要求定作人賠償其誤工等損失并可以解除合同。
二、定作人提供原材料不合格怎么辦
承攬合同中,根據(jù)承攬工作性質(zhì)或者交易習(xí)慣,雙方當(dāng)事人可以約定由定作人提供材料,并且應(yīng)當(dāng)約定提供材料的時(shí)間、數(shù)量和質(zhì)量。定作人應(yīng)當(dāng)在合同約定的時(shí)間向承攬人提供符合約定數(shù)量和質(zhì)量的材料。該材料主要指承攬工作所必須的原材料,如制作家具的木材,制作衣服的面料等。
當(dāng)定作人按約定提供原材料后,承攬人應(yīng)當(dāng)立即檢驗(yàn)原材料。檢驗(yàn)的內(nèi)容主要包括原材料的數(shù)量是否符合合同約定,原材料的質(zhì)量是否達(dá)到合同約定的質(zhì)量要求。如果經(jīng)承攬人檢驗(yàn),定作人提供的原材料符合約定,承攬人應(yīng)當(dāng)確認(rèn)并通告定作人。如果經(jīng)檢驗(yàn),定作人提供的原材料不足的,承攬人應(yīng)當(dāng)通知定作人補(bǔ)齊;定作人提供的原材料質(zhì)量不符合約定的,承攬人應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作人更換以達(dá)到合同要求。因承攬人原因,未及時(shí)通知定作人原材料不符合約定的,影響完成工作時(shí)間的,承攬人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任。承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的原材料不符合約定而未通知定作人的,視為原材料符合約定,因該原材料數(shù)量、質(zhì)量原因造成承攬工作不符合約定的,由承攬人承擔(dān)違約責(zé)任,定作人有權(quán)要求承攬人修理、更換、減少報(bào)酬或者解除合同,造成定作人損失的,承攬人應(yīng)當(dāng)賠償損失。
綜合上述,小編整理有關(guān)定作人技術(shù)要求不合格的相關(guān)內(nèi)容。由此可見(jiàn),定作人在接到原材料不符合約定的通知后,應(yīng)當(dāng)及時(shí)采取措施,補(bǔ)齊或者更換原材料使其達(dá)到合同約定的要求。固定作人遲延補(bǔ)齊、更換的,工期順延;定作人未采取措施補(bǔ)齊、更換的,承攬人有權(quán)解除合同。更多問(wèn)題,律霸網(wǎng)提供專(zhuān)業(yè)法律咨詢(xún)服務(wù)。
該內(nèi)容對(duì)我有幫助 贊一個(gè)
驗(yàn)證手機(jī)號(hào)
我已閱讀并同意《用戶(hù)服務(wù)協(xié)議》和《律霸隱私政策》
我們會(huì)嚴(yán)格保護(hù)您的隱私,請(qǐng)放心輸入
為保證隱私安全,請(qǐng)輸入手機(jī)號(hào)碼驗(yàn)證身份。驗(yàn)證后咨詢(xún)會(huì)派發(fā)給律師。
專(zhuān)業(yè)律師 快速響應(yīng)
累計(jì)服務(wù)用戶(hù)745W+次
發(fā)布咨詢(xún)
多位律師解答
及時(shí)追問(wèn)律師
掃碼APP下載
掃碼關(guān)注微信公眾號(hào)
征地區(qū)片綜合地價(jià)包含地上附作物和青苗嗎
2020-11-30管轄權(quán)異議申請(qǐng)書(shū)(遺產(chǎn)繼承)
2021-03-16哪些人享有機(jī)械表演權(quán)
2020-12-04交通事故二級(jí)傷殘賠償標(biāo)準(zhǔn)是什么
2020-11-23要具備哪些條件才可以起訴離婚
2020-11-25沒(méi)撫養(yǎng)過(guò)的養(yǎng)母能否主張贍養(yǎng)費(fèi)
2020-12-20判決后質(zhì)押股權(quán)如何執(zhí)行
2020-11-20離婚案答辯狀怎么寫(xiě)
2020-11-24勞動(dòng)仲裁調(diào)解協(xié)議書(shū)范本
2020-11-10別人拿你的房產(chǎn)證可以抵押貸款嗎
2021-02-23接管期限延期最長(zhǎng)時(shí)間是多久
2020-12-16合同詐騙是怎么處罰的
2021-01-03勞動(dòng)合同范本(2008用人單位版)
2020-11-24勞務(wù)外包工作中,勞動(dòng)者受傷該由誰(shuí)負(fù)責(zé)
2021-02-05單位的工傷意外險(xiǎn)能賠多少錢(qián)
2021-01-23交通事故保險(xiǎn)公司可不可以對(duì)肇事方進(jìn)行追償
2021-02-21產(chǎn)品責(zé)任法律了解
2021-03-08人身保險(xiǎn)的被保險(xiǎn)人需要滿(mǎn)足什么條件
2021-01-06城鎮(zhèn)居民醫(yī)遼保險(xiǎn)可以在網(wǎng)上交嗎
2021-01-07車(chē)禍主責(zé)保險(xiǎn)賠多少錢(qián)
2021-01-06