申請順延期間的條件是:
1、因不可抗拒的事由或者其他正當理由造成期間耽誤。
2、當事人應當在障礙消除后10日內(nèi)申請順延。
【網(wǎng)友咨詢】
工期順延的情形有哪些,工期順延申請報告怎樣寫?
【律師解答】
工期順延的情形
1、工程量增加
施工過程中,發(fā)包人時常要求承包人增加工程量,因而必然導致工期的增加。這種情形下,工期自然順延。
2、發(fā)包人變更設計
若在施工過程中,發(fā)包人變更設計,則因發(fā)包人變更設計而導致承包人無法施工的期間應當從工期中扣除,即順延相應的工期。
3、發(fā)包人未按合同約定的期限提供設計圖紙等施工必需的資料
若發(fā)包人未按合同約定的期限提供設計圖紙等施工必需的資料,導致承包人無法施工的,則從發(fā)包人提供這些施工必須資料之日起算工期。其他如因發(fā)包人缺乏建設規(guī)劃許可證、施工許可證或其他原因?qū)е掠嘘P政府部門要求停工的,則停工期間應當從工期中予以扣除。
①土地征用、房屋拆遷、地上和地下的障礙清除、三通一平(通水、通電、通路、場地平整);
②施工所需各種證件、批文及有關申報批準手續(xù)(如建設工程規(guī)劃許可證、建設工程施工許可證、等等);
③地質(zhì)勘探資料、水文氣象資料、基準點、線和水準點;
4、發(fā)包人未按約支付工程款
一般來說,當事人在施工合同中均約定發(fā)包人按工程進度支付工程進度款。若發(fā)包人未按期支付工程進度款,承包人有權(quán)停工,因此引起的工期延誤責任由發(fā)包人承擔。
5、發(fā)包人指定的分包人與承包人在施工過程中銜接不當
實踐中,通常存在發(fā)包人將部分工程如鋼結(jié)構(gòu)工程、消防工程、水電工程、空調(diào)工程等直接分包給他人施工,或者要求承包人分包給指定的單位施工的情形。然而在施工過程中,承包人與分包人之間可能因施工銜接不當導致工期延誤,在此情形下,發(fā)包人應當承擔相應的工期延誤責任。
6、工程質(zhì)量鑒定
根據(jù)最高人民法院《關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第十五條:建設工程竣工前,當事人對工程質(zhì)量發(fā)生爭議,工程質(zhì)量經(jīng)鑒定合格的,鑒定期間為順延工期期間。對工程質(zhì)量的鑒定可否作為順延工期的理由,主要以工程質(zhì)量是否合格作為判斷標準。如果工程質(zhì)量經(jīng)鑒定是合格的,則應將鑒定期間作為順延工期期間;反之如果工程質(zhì)量經(jīng)鑒定不合格,則工期不應當順延,承包人逾期竣工的,應當承擔相應的違約責任。
7、不可抗力或其他因素
承包人在施工過程中如發(fā)生不可抗力因素,或者其他不可歸責于承包人的意外事件導致工期延誤的,承包人有權(quán)主張工期順延。比如發(fā)生地震、暴雨期間無法施工,工期順延。
工期延長申請報告
xxx單位公司:
xxx單位公司:
感謝建設單位公司對我公司的信任和支持,由我公司承建貴公司的“通訊樞紐大樓外裝飾工程”。
為保證該工程優(yōu)質(zhì)高效的完成,我公司按合同條款于2013年12月26日正式開工。
然后,自我項目部進駐貴工地后,由于以下問題嚴重影響了我司該工程的正常施工和進度計劃:
一、土建單位的影響:
因土建單位自2013年下旬以來,勞動力的缺乏造成其外墻砌磚、抹灰、構(gòu)造柱、壓頂澆筑砼等工序大面積未完工:使我部基本無作業(yè)面可施工,無法按原定施工方案組織有效施工,由此加大了我部的管理難度,并造成窩工、返工等引起的諸多損失;時至今日土建工序,仍未能全面達到我部施工條件的要求。
二、停電的影響:
自2014年1月以來經(jīng)常發(fā)生停電現(xiàn)象,具體情況如下:
2014年元月5日全天停電,2014年元月7日全天停電,2014年元月8日上午停電,2014年元月12日全天停電,2014年元月13日上午停電,其余時間的零星點停電也較多,以上停電時間又正好是我部進行屋面鋼結(jié)構(gòu)及幕墻鋁型材龍骨制作、安裝的用電高峰期;使我部無法對該工程進行正常的施工安排,打亂了對該工程的施工進度計劃,造成人力、物力相當?shù)膿p失。
三、由于該工程施工圖相當粗糙、基本無法按圖施工;在施工過程中必須經(jīng)常同貴公司工程代表、監(jiān)理商榷施工方案,也使我部不能正常地安排施工。
鑒于以上情況,我部本著“想業(yè)主所想,急業(yè)主所急”的工程服務理念;多次組織召開內(nèi)部分析討論會,借鑒以往優(yōu)秀工程的施工經(jīng)驗,結(jié)合本工程實際情況,采用迂回施工、交叉等作業(yè)方案,盡量讓施工隊伍投入施工工作,搶工作面施工;并采取了相應的成品保護措施,但也增加了工程管理成本和施工成本。
根據(jù)優(yōu)質(zhì)工程施工工藝和周期要求,同時也懇請業(yè)主為工程質(zhì)量和安全著想,我部特向貴公司申請將該工程工期延長30天,將該工程竣工時間順延至2014年5月5日。
請貴公司領導予以批復。
再次感謝貴公司對我公司工作的支持。
此致!
施工單位:
xxxx年xx月xx日
希望可以幫您解決相關的問題。如果您還有任何疑問,歡迎在本網(wǎng)進行律師咨詢。
該內(nèi)容對我有幫助 贊一個
簡介:
畢業(yè)于中國政法大學,十余年法律工作經(jīng)驗,經(jīng)手各類案件幾千件。尤其擅長合同糾紛、侵權(quán)、著作權(quán)、商標權(quán)、不正當競爭、涉及互聯(lián)網(wǎng)的糾紛。 曾任職全球頂級互聯(lián)網(wǎng)公司法律顧問,目前就職于中國綜合實力排名第一的盈科律師事務所,中華全國律師協(xié)會、北京律師協(xié)會會員,民商事和知識產(chǎn)權(quán)專家級律師。
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
和女朋友開房遇警察查嫖娼怎么辦
2020-11-24酒駕輕微事故車子要扣多久
2021-03-14治安拘留可以去探望嗎
2020-12-06離婚后有關子女的探望問題如何規(guī)定?
2021-02-14道路交通誤工費怎么計算
2020-11-29被取保候?qū)徚司捅硎窘Y(jié)案了嗎,還會判刑嗎
2020-12-03夫妻一方把房屋贈給他人有效嗎
2021-03-07賣自己的銀行卡犯法嗎
2021-02-02合同債權(quán)質(zhì)押是什么
2021-02-09交通事故鑒定責任還需要繳費嗎
2021-01-30終止勞動合同的法定條件是什么
2021-01-29國家規(guī)定關于試用期工資標準是什么
2021-01-04勞務外包是同工同酬嗎
2020-12-22退休人員喪葬費領取程序有哪些
2021-02-03壽險中的保險金能否作為遺產(chǎn)繼承呢
2021-03-05飛機行李延誤賠償標準是什么
2021-02-01因罷工飛機航班取消轉(zhuǎn)機一天怎么賠償
2021-02-20購房應該怎樣投保
2020-11-27撞墻事故該怎樣索賠
2021-02-04保險代理人可以隨時終止合同嗎
2021-02-01