一般來說,承包商延長(zhǎng)工期的主要原因如下:
(1)工程變更引起的額外工作(2)不可抗力造成的工程損壞需要修復(fù)(3)惡劣天氣的影響(4)業(yè)主延誤了施工現(xiàn)場(chǎng)的移交(5)一些意外原因(不可抗力)承包商的原因)使工程所需的材料和設(shè)備未能及時(shí)到達(dá)(6)有組織的工人騷亂和罷工(7)由于上述原因,業(yè)主指定的分包合同延期,如果承包商提出索賠,可以獲得工期補(bǔ)償,但工期補(bǔ)償并不一定意味著伴隨著成本補(bǔ)償。只有業(yè)主自身原因造成的工期延誤才有可能獲得工程建設(shè)成本的補(bǔ)償,一些不可預(yù)見的干擾事件時(shí)有發(fā)生,使工程無法順利進(jìn)行,計(jì)劃的施工無法順利進(jìn)行,造成工期延長(zhǎng),給合同雙方造成損失。施工單位索賠工期通常有兩個(gè)目的:一是逃避或推卸其延長(zhǎng)工期的合同責(zé)任,使其不支付或盡量不支付延長(zhǎng)工期的違約金;二是索賠工期延長(zhǎng)造成的成本損失。對(duì)于工期的延長(zhǎng),建設(shè)單位一般采取兩種解決辦法:一是不采取提速措施,工程仍按原計(jì)劃和計(jì)劃實(shí)施,但合同工期順延;二是建設(shè)單位采取加快措施,全部或部分彌補(bǔ)工期損失。工期延誤的責(zé)任不是建設(shè)單位造成的,建設(shè)單位已經(jīng)承認(rèn)建設(shè)單位工期索賠的,施工單位也可以對(duì)因采取加速措施而增加的費(fèi)用提出索賠,工期索賠一般采用分析法計(jì)算,主要依據(jù)合同規(guī)定的總工期計(jì)劃和進(jìn)度計(jì)劃,以及經(jīng)雙方認(rèn)可的工期變更文件、調(diào)整計(jì)劃和干擾后的實(shí)際工程進(jìn)度記錄。如施工日記、工程進(jìn)度計(jì)劃等,施工單位應(yīng)在每月月底和發(fā)生干擾事件時(shí),對(duì)上述數(shù)據(jù)進(jìn)行分析比較,找出工期延誤及延誤原因,提出令人信服的索賠對(duì)工期提出合適的索賠是非常復(fù)雜的。除了做好詳細(xì)的施工記錄,建立完整的施工檔案,甚至現(xiàn)場(chǎng)工程師口頭指示外,還要做好完整的記錄和確認(rèn)。一旦發(fā)現(xiàn)工程延誤不可避免,我們應(yīng)立即通知建筑師或業(yè)主。即使我們找到各種理由證明工程延期是合理的,作為承包商,我們也應(yīng)該盡最大努力避免工期延誤。一方面可以降低承包商的成本消耗,實(shí)現(xiàn)預(yù)期利潤(rùn)的最大化。最重要的是通過按時(shí)完成或提前完成項(xiàng)目來提高承包商的社會(huì)聲譽(yù),為下一步承接更多的工程奠定基礎(chǔ)。
該內(nèi)容對(duì)我有幫助 贊一個(gè)
驗(yàn)證手機(jī)號(hào)
我已閱讀并同意《用戶服務(wù)協(xié)議》和《律霸隱私政策》
我們會(huì)嚴(yán)格保護(hù)您的隱私,請(qǐng)放心輸入
為保證隱私安全,請(qǐng)輸入手機(jī)號(hào)碼驗(yàn)證身份。驗(yàn)證后咨詢會(huì)派發(fā)給律師。
掃碼APP下載
掃碼關(guān)注微信公眾號(hào)
單位支付經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金的情形有哪些
2020-12-22小程序可以申請(qǐng)專利嗎
2021-01-06商標(biāo)侵權(quán)訴訟的證據(jù)收集方法
2020-11-30先予執(zhí)行擔(dān)保書什么意思
2020-12-18央行下發(fā)通知2016年4月1日起網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬將免費(fèi)
2021-03-22買受人遲延受領(lǐng)貨物造成貨物變質(zhì)的,風(fēng)險(xiǎn)誰來承擔(dān)
2021-01-07多子女家庭財(cái)產(chǎn)繼承怎么分配呢
2020-12-24羈押與逮捕分別是什么意思
2021-02-06欠薪多久屬于自動(dòng)解除勞動(dòng)合同
2020-12-26“互碰自賠”處理機(jī)制的實(shí)行
2020-11-19如何才能盡快成功獲得保險(xiǎn)公司的賠償
2021-03-22保險(xiǎn)人在賠償后的權(quán)利有哪些
2020-12-04法律對(duì)保險(xiǎn)合同的主體資格的要求有哪些
2020-12-17超速行駛發(fā)生事故保險(xiǎn)公司為什么不全賠
2020-12-14車禍理賠和法院判決的區(qū)別是什么
2021-03-01人身意外死亡保險(xiǎn)
2021-02-09保險(xiǎn)公司應(yīng)賠付被砸日系車
2021-01-10投保意外險(xiǎn)必須注意的幾點(diǎn)
2021-02-11買保險(xiǎn)真的是"越多越好"嗎
2020-12-05建筑工程承包合同司法解釋
2020-12-09