有下列情形之一的,項(xiàng)目合同工期順延:
1。發(fā)包人未按合同約定的時(shí)間開工的,以實(shí)際開工時(shí)間為工期起點(diǎn),相應(yīng)順延工期。
2。雖然他們進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng),但并不具備啟動(dòng)條件。如不能滿足開工的客觀條件或法定條件,如施工現(xiàn)場(chǎng)未達(dá)到合同規(guī)定的開工要求,相關(guān)法定審批手續(xù)未辦妥等。
3。發(fā)包人未能在合同規(guī)定的時(shí)間內(nèi)提供符合要求的圖紙。
4。發(fā)包人未按合同約定支付工程款的。
5。發(fā)包人或者監(jiān)理人未及時(shí)發(fā)出指示、確認(rèn)或者答復(fù)的。
6。設(shè)計(jì)變更導(dǎo)致工程量的增加。
7。發(fā)包人提供的測(cè)量基準(zhǔn)點(diǎn)、基準(zhǔn)線和水準(zhǔn)點(diǎn)、測(cè)量報(bào)告和其他書面資料有錯(cuò)誤或遺漏的。
8。發(fā)包人增加合同外工程的,工程工期在原合同中另行計(jì)算延長(zhǎng)。
9。停水、停電、停氣超過8小時(shí),非發(fā)包人原因(本條在2013年版施工合同中已刪除,故無需順延工期)。一些合同專用條款約定,停水、停電、停氣的風(fēng)險(xiǎn)由承包人承擔(dān))。
10。因發(fā)包人供應(yīng)材料延誤,工期延誤。
11。不可抗拒的力量,如臺(tái)風(fēng)、政府命令(如高考、召開重要會(huì)議)停工等。發(fā)包人因承包人以外的原因要求停工。
13。監(jiān)理人因承包人以外的原因責(zé)令停工。
14。承包人按合同約定的程序完成隱蔽工程后,發(fā)包人要求重新進(jìn)行開挖驗(yàn)收,驗(yàn)收合格。
15。因承包人原因造成工期延誤。發(fā)包人與承包人在施工過程中因工程竣工質(zhì)量發(fā)生糾紛,承包人為避免損失擴(kuò)大而暫停施工,但最終確定工程竣工質(zhì)量合格。
17。發(fā)包人未協(xié)調(diào)好土地權(quán)屬和相鄰關(guān)系問題,相關(guān)第三方影響承包人正常施工。
18。因非正常惡劣天氣而非不可抗力造成工期延誤的。
19。在不利的物質(zhì)條件下而非不可抗力的情況下,工期延誤。
20。因發(fā)包人原因造成的其他工期延誤。
在這種情況下,理論上,工期可以推遲。當(dāng)然,工程工期在實(shí)踐中能否順延,工程工期延長(zhǎng)后能否在法律上得到支持,能否用于索賠,仍然是一個(gè)非常復(fù)雜的問題(工期延誤與索賠是一對(duì)相互關(guān)聯(lián)的概念)。因?yàn)橐环矫嬉幚砗镁唧w問題;另一方面工期的延長(zhǎng)也涉及到一系列問題,如延長(zhǎng)程序、證據(jù)固定、索賠權(quán)等。
實(shí)際上,如果出現(xiàn)上述20種情況之一,您可以要求推遲之前約定的工期。至于什么時(shí)候延期,需要分析具體問題,至少要確定一個(gè)比較合理的延期期限。
相關(guān)知識(shí)
工期順延是合法的
1。工程量的增加
在施工過程中,發(fā)包人往往要求承包人增加工程量,這必然導(dǎo)致工期的增加。在這種情況下,工期自然順延。
2。發(fā)包人變更設(shè)計(jì)
發(fā)包人在施工過程中變更設(shè)計(jì)的,承包人因發(fā)包人變更設(shè)計(jì)而不能施工的工期從工期中扣除,即相應(yīng)的工期順延。
3。發(fā)包人未在合同約定的期限內(nèi)提供設(shè)計(jì)圖紙和其他必要的施工資料的。
發(fā)包人未在合同約定的期限內(nèi)提供設(shè)計(jì)圖紙和其他必要的施工材料,致使承包人不能施工的,工期自發(fā)包人提供必要的施工材料之日起計(jì)算。因建設(shè)單位缺乏建設(shè)規(guī)劃許可證、施工許可證等原因,政府有關(guān)部門要求停工的,停工期從工期中扣除。一般來說,雙方在施工合同中約定,發(fā)包人應(yīng)按工程進(jìn)度支付進(jìn)度款。發(fā)包人未按時(shí)支付進(jìn)度款的,承包人有權(quán)停工,工期延誤由發(fā)包人負(fù)責(zé)。
5。施工過程中發(fā)包人指定的分包人與承包人的不當(dāng)聯(lián)系
在實(shí)踐中,通常會(huì)出現(xiàn)發(fā)包人直接將鋼結(jié)構(gòu)工程、消防工程、水電工程、空調(diào)工程等工程分包給他人,或要求發(fā)包人按合同約定分包的情況承包人將工程分包給指定的施工單位。但在施工過程中,承包人與分包人的施工銜接不當(dāng),可能導(dǎo)致工期延誤。在這種情況下,發(fā)包人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的工期延誤責(zé)任。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛適用法律若干問題的解釋》第十五條的規(guī)定,當(dāng)事人在建設(shè)工程竣工前對(duì)工程質(zhì)量有爭(zhēng)議,工程質(zhì)量經(jīng)鑒定合格的,延長(zhǎng)工期。工程質(zhì)量鑒定能否作為工期順延的理由,主要取決于工程質(zhì)量是否合格。工程質(zhì)量經(jīng)鑒定合格的,以鑒定期為順延期;否則,工程質(zhì)量經(jīng)鑒定不合格的,工期不予順延,承包人未完成工程的,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。發(fā)生不可抗力或其他非承包人原因的事故時(shí),承包人有權(quán)順延工期。如地震、暴雨時(shí)不能施工,工期順延。
好吧,以上是編輯今天帶來的關(guān)于延長(zhǎng)工期條件的法律知識(shí)。我希望你對(duì)這個(gè)問題有一個(gè)完整的了解,并能讓你知道下一步該做什么。如果你遇到這樣的問題,你必須用法律的武器來捍衛(wèi)你的公平。如果您需要法律建議,請(qǐng)?jiān)L問律師網(wǎng)咨詢專業(yè)律師。我相信會(huì)有一個(gè)完美的答案。你知道嗎
該內(nèi)容對(duì)我有幫助 贊一個(gè)
驗(yàn)證手機(jī)號(hào)
我已閱讀并同意《用戶服務(wù)協(xié)議》和《律霸隱私政策》
我們會(huì)嚴(yán)格保護(hù)您的隱私,請(qǐng)放心輸入
為保證隱私安全,請(qǐng)輸入手機(jī)號(hào)碼驗(yàn)證身份。驗(yàn)證后咨詢會(huì)派發(fā)給律師。
掃碼APP下載
掃碼關(guān)注微信公眾號(hào)
所有權(quán)本身具有的特性
2020-11-14合伙人對(duì)合伙企業(yè)財(cái)產(chǎn)如何處分
2020-12-15環(huán)境污染造成損害該如何承擔(dān)責(zé)任
2021-01-22侵權(quán)賠償協(xié)議能否約定管轄
2020-11-23連帶責(zé)任與不真正連帶責(zé)任是什么
2020-11-23見 證 書(處理公民財(cái)產(chǎn)事宜)
2021-02-23離婚時(shí)的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償 經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償數(shù)額的確定
2021-03-06公司解除勞動(dòng)關(guān)系怎么賠償
2020-11-18試用期內(nèi)競(jìng)業(yè)限制協(xié)議生效嗎
2021-02-27保險(xiǎn)理賠的步驟有哪些
2020-11-22如何確定保險(xiǎn)合同的保險(xiǎn)期限起算時(shí)點(diǎn)
2021-02-24該案中保險(xiǎn)公司應(yīng)否理賠
2020-11-10保險(xiǎn)公司承擔(dān)的賠償金能追償嗎
2021-02-25一旦保險(xiǎn)公司承保后需要承擔(dān)哪些義務(wù)
2020-11-16保險(xiǎn)拒賠時(shí)效如何計(jì)算
2020-11-23第二輪土地承包時(shí)間
2020-12-31如何辦理土地承包證
2021-03-10涉及糾紛拆遷安置買賣協(xié)議認(rèn)定
2020-12-25房屋拆遷補(bǔ)償包含哪些內(nèi)容
2021-01-19征地拆遷工作流程
2020-11-28