業(yè)主造成工程停工的主要情況如下:1。發(fā)包人未按合同約定的時間提供原材料、設備和場地,導致工程停工的。發(fā)包人未按約定時間支付預付款和進度款,導致工程停工。發(fā)包人未按合同約定提供技術(shù)資料,或未及時進行技術(shù)交底,造成工程停工的。發(fā)包人未及時檢查隱蔽工程,中間結(jié)構(gòu)未及時驗收,導致下一步工程施工失敗,造成工程停工。發(fā)現(xiàn)地下障礙物、水流或文物導致工程停工。非正常緊急情況或不可抗力導致項目停工。發(fā)包人對已確認無效的建設工程提出施工合同停工
8,由發(fā)包人提出的已施工部分因嚴重質(zhì)量缺陷造成的停工等
當上述事件導致工程停工時,有兩種情況可能性:一是雙方協(xié)商妥善解決停工原因,恢復工程;二是工程繼續(xù)停工,承包人退出,合同終止,雙方結(jié)算已建部分工程。
一般來說,由于發(fā)包人未及時提供原材料、設備、場地和技術(shù)資料,或發(fā)生緊急情況,導致工程暫時停工,一般不到雙方解除合同、終止合同的地步。實踐中,只有當工程進度款嚴重逾期,發(fā)包人提出建設工程施工合同無效,或者發(fā)包人認為工程施工部分存在嚴重質(zhì)量缺陷,不同意承包人自行修復時,雙方才能協(xié)商解決終止合同,退出施工。實際施工結(jié)束后,施工合同的終止是一件大事。通常,雙方都不愿意終止合同,這是出于經(jīng)濟考慮。一旦合同簽訂,工程進入施工階段,雙方都有大量的投資,而且各方投入的材料通常都是具體的。一旦停止工作,成本將減少,建筑材料的浪費。一旦發(fā)包人完成了一半工程,承包人離開現(xiàn)場,后續(xù)施工隊就很難拿到工程稱號。沒有承包商的配合,很難做到,工期和質(zhì)量都會受到很大影響。但盡管如此,我們?nèi)匀豢吹焦こ掏9ず统邪瘫黄韧顺鍪┕さ睦印D壳?,我仍在處理兩起因停工導致的工程結(jié)算訴訟案件。其中,承包人建設的工程已經(jīng)竣工,但尚未進行竣工驗收。發(fā)包人提出工程質(zhì)量存在嚴重問題,停止支付工程進度款,停止施工現(xiàn)場水電供應,以阻止承包人繼續(xù)施工,要求拆除已完工部分工程。在這種情況下,承包人只能停止施工,解除合同,并要求結(jié)算工程竣工部分的工程款。
在辦理類似案件的過程中,作為律師,我們深切感受到簽證和索賠工作在施工過程中的重要性。只有做好基礎工作,一旦遇到失信用人單位,我們才有能力、有充分的證據(jù)來保護和維護自己的合法權(quán)益。
正如我剛才所說,visa是雙方就支付施工過程中的各項費用、延長工期、賠償損失等事項達成的補充協(xié)議。它可以體現(xiàn)在各種載體上,如聯(lián)系人名單、補充協(xié)議、會議紀要、信函、監(jiān)理證書等,形式可以靈活多樣。
以上是編輯總結(jié)的有關業(yè)主停工情況的相關知識律師網(wǎng). 文章中有相關介紹。我希望它能幫助你。如果您還有疑問不明白,歡迎您到本網(wǎng)站咨詢律師。如果您有其他法律問題,也可以在本網(wǎng)站咨詢專業(yè)律師。你知道嗎
該內(nèi)容對我有幫助 贊一個
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
醫(yī)療糾紛協(xié)議書范本包含哪些內(nèi)容
2021-02-26房屋買賣合同注意事項是什么
2021-02-11地役權(quán)在兩塊地上如何建物
2021-01-09新增固定資產(chǎn)價值如何確定
2021-01-19脅迫婚姻需要證據(jù)嗎,都需要哪些證據(jù)
2020-12-02干涉老人婚姻,會不會導致犯罪
2020-11-11補償款提存程序
2021-03-17小產(chǎn)權(quán)房產(chǎn)可以做保全使用嗎
2021-02-03競業(yè)限制期限是多久
2021-03-08勞動關系轉(zhuǎn)移通知
2020-12-10老人購買壽險應注意什么問題
2021-02-21壽險索賠指南
2021-03-07老年人意外傷害保險合同
2021-03-26如實告知義務對保險合同效力的影響
2020-11-22交警判肇事司機負次要責任 法院判保險公司賠十萬三者險
2021-01-07保險合同有效期究竟有多久
2020-11-1260歲老人被撞保險公司賠多少錢
2021-03-19保險法調(diào)整范圍有哪些
2021-03-03保監(jiān)會就保險資金境外投資管理辦法征意見全文內(nèi)容是什么
2021-03-08機動車第三者責任應當怎樣認定
2020-12-09