在線咨詢
律師在線
點擊咨詢
意見反饋
回到頂部
寧波
如果建設(shè)工程因發(fā)包人原因停工，承包人可以要求什么樣的賠償
根據(jù)《合同法》規(guī)定，因發(fā)包人原因暫停、延期建設(shè)工程的，發(fā)包人應(yīng)當采取措施彌補或者減少損失，并賠償承包人因機械設(shè)備的暫停、閑置、倒運、轉(zhuǎn)讓等造成的損失和實際費用設(shè)備、材料和部件積壓。因此，在實際工作中，如果因發(fā)包人原因停工，承包人一般可以要求賠償以下?lián)p失：
1，人工成本損失。例如，停工或閑置工人的工資；工人生產(chǎn)效率低下的損失；相關(guān)勞動力成本的損失，如食品補貼、工具設(shè)備成本、各種管理成本等。材料成本損失。如工期延誤、材料價格上漲造成差價損失等。因工期延誤，相關(guān)機械停工造成的損失，調(diào)運造成的損失及其他相關(guān)費用。
4?，F(xiàn)場管理費。如工期延誤造成的現(xiàn)場管理人員工資。
5。如工人工資、機械租賃費、材料費等。
需要注意的是，只要承包人有證據(jù)證明因發(fā)包人原因造成的停工損失，就可以向發(fā)包人索賠。至于具體費用以及他能要求賠償多少費用，他需要結(jié)合自己的實際情況提出。
如果協(xié)商不成，承包人可以按照發(fā)包人的有關(guān)規(guī)定向發(fā)包人提起訴訟，以保護其合法權(quán)益。如果你的情況更復(fù)雜，律霸還為律師提供在線咨詢服務(wù)。歡迎您參加法律咨詢。你知道嗎
該內(nèi)容對我有幫助 贊一個
我有類似問題？馬上聯(lián)系律師
律霸用戶端下載
及時查看律師回復(fù)
掃碼APP下載
掃碼關(guān)注微信公眾號
鎮(zhèn)政府有執(zhí)法權(quán)嗎
2020-11-15二手房中介虛假宣傳能取消合同嗎
2020-12-28原告無法證明履行合同怎么辦
2021-01-27別人房子倒了砸到車要怎么辦
2021-01-22村里的房子能買嗎
2020-12-15申請專利后能否主動撤回
2020-12-31自制名牌白酒構(gòu)成假冒注冊商標罪嗎
2021-03-12商標侵權(quán)損害賠償標準是什么
2021-01-18合同甲乙丙方關(guān)系怎么界定
2021-03-19防二次出軌協(xié)議有法律效力嗎
2021-03-11格式合同侵害什么權(quán)益
2021-01-24發(fā)現(xiàn)對方未履行合同義務(wù)怎么辦
2020-12-26農(nóng)村住房可以登記為個體戶經(jīng)營場所嗎
2020-12-03北京樓市調(diào)控細則15條正式出臺(全文)
2020-12-23三責(zé)險不承擔(dān)賠償責(zé)任的情形有哪些
2020-12-26意外傷害險理賠流程的規(guī)定是什么
2020-12-15出口產(chǎn)品責(zé)任險的特點
2021-01-28海上貨物運輸保險合同保險費糾紛案
2020-11-25人身保險合同的法律性質(zhì)及生效條件是什么
2021-02-23人身意外傷害保險合同糾紛案
2021-02-24