1、 如何索賠工程中閑置的大型設(shè)備（合同法生效期限：2020年12月31日）

在工程建設(shè)過(guò)程中，因發(fā)包人原因造成大型設(shè)備閑置的，由發(fā)包人承擔(dān)因閑置設(shè)備造成的費(fèi)用和實(shí)際損失，承包人可以與發(fā)包人協(xié)商賠償。如果談判失敗，承包商可以向法院起訴。《中華人民共和國(guó)合同法》第一百二十八條【合同爭(zhēng)議的解決】當(dāng)事人可以通過(guò)和解或者調(diào)解的方式解決合同爭(zhēng)議。當(dāng)事人不愿和解、調(diào)解或者和解、調(diào)解不成的，可以根據(jù)仲裁協(xié)議向仲裁機(jī)構(gòu)申請(qǐng)仲裁。涉外合同當(dāng)事人可以根據(jù)仲裁協(xié)議向中國(guó)仲裁機(jī)構(gòu)或者其他仲裁機(jī)構(gòu)申請(qǐng)仲裁。當(dāng)事人未訂立仲裁協(xié)議或者仲裁協(xié)議無(wú)效的，可以向人民法院起訴。一方當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)履行發(fā)生法律效力的判決、仲裁裁決或者調(diào)解協(xié)議；拒不履行的，對(duì)方當(dāng)事人可以請(qǐng)求人民法院強(qiáng)制執(zhí)行。第二百八十四條因發(fā)包人的原因暫?；蛘哐悠诮ㄔO(shè)工程的，發(fā)包人應(yīng)當(dāng)采取措施彌補(bǔ)或者減少損失，并賠償承包人因暫停、閑置、倒運(yùn)、轉(zhuǎn)移機(jī)械設(shè)備、積壓材料等造成的損失和實(shí)際費(fèi)用第二百八十五條用人單位變更方案、提供不準(zhǔn)確的資料或者逾期不提供勘察、設(shè)計(jì)所需的工作條件，致使勘察、設(shè)計(jì)返工、中止或者修改的，應(yīng)當(dāng)根據(jù)勘察人的實(shí)際消耗情況或者設(shè)計(jì)師為你的作品付更多的錢(qián)。第二，工程停工損失的計(jì)算要根據(jù)你的建設(shè)工程造價(jià)依據(jù)，但必須有監(jiān)理人簽字的停工單。因發(fā)包人或工程師的行為或錯(cuò)誤造成停工的，發(fā)包人應(yīng)賠償承包人的損失（即費(fèi)用索賠），并順延工期（即工期索賠）。

成本索賠的內(nèi)容根據(jù)不同的停工情況而定，一般包括人工費(fèi)、設(shè)備費(fèi)、材料費(fèi)、保函服務(wù)費(fèi)、貸款利息、保險(xiǎn)費(fèi)、利潤(rùn)、管理費(fèi)等。

設(shè)備費(fèi)：可以是機(jī)械臺(tái)班費(fèi)、機(jī)械折舊費(fèi)等，設(shè)備租賃費(fèi)等擔(dān)保服務(wù)費(fèi)：工程延期時(shí)，擔(dān)保服務(wù)費(fèi)相應(yīng)增加。

3。停工索賠要看誰(shuí)負(fù)責(zé)。是承包商自己造成的，不能索賠。是業(yè)主造成的，可以索賠。主要是人員成本、設(shè)備成本和場(chǎng)地租金，但不能包括利潤(rùn)。

上述人員、設(shè)備的起止時(shí)間及實(shí)際停機(jī)必須經(jīng)監(jiān)理工程師確認(rèn)，并保留有關(guān)資料和圖片，供有關(guān)部門(mén)調(diào)查。停工索賠必須在規(guī)范規(guī)定的期限內(nèi)提出，一般不超過(guò)28天，否則無(wú)效。最新信息（自2021年1月1日起生效）

中華人民共和國(guó)民法典第804條運(yùn)輸、機(jī)械設(shè)備轉(zhuǎn)讓、材料和部件積壓等的損失和實(shí)際成本

第805條如果雇主改變計(jì)劃，提供不準(zhǔn)確的信息，或者逾期不為勘察設(shè)計(jì)提供必要的工作條件，造成勘察設(shè)計(jì)返工、停工或者修改的，發(fā)包人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)實(shí)際消耗的工作量。上述知識(shí)是小編對(duì)相關(guān)法律問(wèn)題的解答。工程建設(shè)中因發(fā)包人原因造成大型設(shè)備閑置的，由發(fā)包人承擔(dān)閑置設(shè)備的費(fèi)用和實(shí)際損失。承包人可以與發(fā)包人協(xié)商賠償。如果談判失敗，承包商可以向法院起訴。如果你需要法律幫助，你可以去律霸咨詢。律霸有一位專業(yè)律師為你解答。你知道嗎