新《民法典》將于2021年1月1日起施行,《合同法》有效期至2020年12月31日。屆時,與民法典相抵觸的規(guī)定將失效,并將被新頒布的司法解釋所取代。《民法典》施行前,《中華人民共和國合同法》第257條規(guī)定:“承攬工作需要定作人協(xié)助的,定作人有協(xié)助的義務。定作人不履行協(xié)助義務,致使承攬工作不能完成的,承攬人可以催告定作人在合理期限內(nèi)履行,并可以延長履行期限?!?015年2月13日,甲、乙雙方簽訂了《電動電梯(自動扶梯)設備安裝合同》,約定甲(乙)方負責安裝乙(甲)方采購的13部電梯,安裝費共計68.3萬元。付款規(guī)定:甲方應在貨物到達現(xiàn)場前7天向乙方支付安裝費總額的50%;如因甲方原因乙方未能及時安裝,甲方應在交貨之日起6個月內(nèi)支付合同規(guī)定的全部安裝費。違約責任:甲方未在約定時間內(nèi)支付合同相應款項的,乙方有權順延工期,每延誤一周,甲方應向乙方支付違約金,違約金為合同延誤部分的5%。
合同簽訂后,a公司按協(xié)議進場安裝電梯,其中11臺已安裝完畢。鑒于B公司要求電梯門的位置必須根據(jù)酒店房屋裝修的大小進行安裝,a公司提出電梯廳門系統(tǒng)的安裝應距轎廂中心線170 mm的偏心距,但該方案未獲B公司批準,導致兩部觀光電梯的安裝至今未完成。為此,a公司于2016年1月17日停工,將已安裝的11部電梯交付B公司使用,未安裝的電梯移交B公司使用,之后因安裝費支付協(xié)商不成,a公司向法院起訴要求支付安裝費費用和違約賠償金。法院判決應當支付安裝費,經(jīng)審理,法院認為,a公司與B公司簽訂的《電動電梯(電梯)設備買賣合同》和《電動電梯(電梯)設備安裝合同》為共同合同雙方真實意思表示,未違反法律、行政法規(guī)的禁止性規(guī)定,均為合法有效的合同。雙方已履行《電梯設備買賣合同》,電梯設備安裝合同為甲方按要求完成電梯設備安裝,乙方支付安裝費的合同,為合同。根據(jù)合同約定,如因甲方(乙方)原因?qū)е乱曳剑追剑┪茨芗皶r安裝電梯,乙方應在電梯交付之日起6個月內(nèi)支付合同約定的全部安裝費用。在本案中,a公司部分履行了合同,并完成了11部電梯的安裝。另外兩部觀光電梯按照B公司的要求更換電梯門系統(tǒng)后,安裝方案也相應修改。但B公司至今未確認安裝方案,導致另外兩棟摩天大樓未能及時安裝。責任在B公司。因此,a公司有權要求B公司根據(jù)協(xié)議自行供電。總安裝費應在交貨之日起六個月內(nèi)支付。在這種情況下,由于B公司的原因,電梯未能及時安裝。根據(jù)法律和合同規(guī)定,a公司有權延長設備安裝期限。根據(jù)律師的意見,當事人還能要求支付費用嗎?《中華人民共和國合同法》第二百五十七條規(guī)定:“承包工程需要委托人協(xié)助的,委托人有協(xié)助的義務。定作人不履行協(xié)助義務,致使承攬工作不能完成的,承攬人可以催告定作人在合理期限內(nèi)履行,并可以延長履行期限。”
本案中,a公司與B公司簽訂的《電動電梯安裝合同》是雙方的真實意思表示,并不違反法律、行政法規(guī)的禁止性規(guī)定。因此,為了合法有效,雙方應遵循誠實信用原則,充分履行約定的義務。現(xiàn)在B公司沒有在規(guī)定時間內(nèi)對安裝方案提出意見,導致電梯不能及時安裝。根據(jù)法律和合同規(guī)定,a公司有權延長設備安裝期限。B公司作為訂貨方,應履行協(xié)助義務,確定新的安裝方案,以利于A公司的順利安裝。
基于上述原因,因買方責任未能完成,買方應按合同規(guī)定支付相應費用。我相信在閱讀了以上介紹后,我們對買方責任導致加工者未能按期完成工作的法律知識有了一定的了解。如果您對此有任何法律問題,請咨詢律師網(wǎng),他會給你一個專業(yè)的答案。你知道嗎
該內(nèi)容對我有幫助 贊一個
簡介:
孫小柱律師,中華全國律師協(xié)會會員,邢臺市律師協(xié)會會員。執(zhí)業(yè)以來奉行受人之托,忠人之事的執(zhí)業(yè)理念。成功辦理多起民事、刑事案件!業(yè)務方向是河北省申訴案件,刑事辯護,交通事故糾紛,民商事合同糾紛!成功案例:李某某公安檢察院認定入室搶劫,結果認定普通搶劫案!劉某某,公安認定尋釁滋事,法院作無罪處理案!邢臺張某某二死一重傷交通肇事交警認定全責,復核次要責任案!石家莊市某公司貸款大額貸款訴訟時效案,在高院勝訴!歲不寒無以知松柏,事不難無以知君子!本律師愿意以誠信的人格贏得您的信賴,以專業(yè)的知識獲得您的滿意,真誠希望與各界朋友交流共勉。??
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
夫妻一方出軌離婚財產(chǎn)分割標準是怎樣的
2020-11-11小企業(yè)怎樣增加注冊資本
2021-01-27抵押物滅失怎么辦
2020-11-13訴訟離婚的條件是什么,如何提離婚訴訟
2021-01-09夫妻沒有領結婚證小孩歸哪方撫養(yǎng)
2020-12-25有關收養(yǎng)孩子條件和手續(xù)是什么 ,收養(yǎng)協(xié)議書怎么寫
2021-01-22人身損害賠償范圍
2021-02-04房屋買賣抵押權還在嗎
2021-02-06身體不好沒盡到贍養(yǎng)能分撫恤金嗎
2021-01-21購房時怎么處理面積的差異
2021-01-01跳槽七誡 龍華勞動律師
2020-11-20哪些項目不列入工資總額的范圍是什么
2020-12-23超過勞動仲裁時效期間應如何主張權利
2021-01-11收取違約金的勞動爭議糾紛如何處理
2021-01-31壽險理賠有哪些流程,它的保險金又是怎樣給付的
2021-02-03對于產(chǎn)品責任及產(chǎn)品責任法你了解多少
2021-03-25人身保險合同中被保險人的主要權利有哪些
2020-12-31投保人駕駛無證車輛身亡 保險公司拒絕賠償
2021-03-03以房養(yǎng)老保險是什么意思
2021-01-06二手車能否超出其轉讓價格進行理賠
2021-01-11